【正文】 5． 4 _________。 2．雙方主要義務(wù)和責(zé)任 第 5 條 發(fā)包人主要義務(wù)和責(zé)任。 第 3 條 合同使用的語(yǔ)言文字和適用法律。 第 2 條 合同文件。 1． 1 發(fā)包人： _________ 1． 2 承包人： _________ 1． 3 發(fā)包人代表： _________ 1． 4 承包人代表 _________ 1． 9 承包期： 自 _________年 _________月 _________日開始，至 _________年_________月 _________日終止。 （ 3）工程數(shù)量： 堤防長(zhǎng)度、險(xiǎn)工、控導(dǎo)護(hù)灘（岸）、防護(hù)壩工程座數(shù)及壩垛數(shù)、水閘座數(shù)等。技術(shù)條款 1．一般規(guī)定 第 1 條 說(shuō)明 1． 1 工程概況： （ 1） 工程位置： 所屬縣；上下鄰接；起至樁號(hào)等。 第 25 條 違約 _________。 7．驗(yàn)收 第 23 條 驗(yàn)收 _________。 第 20 條 維修養(yǎng)護(hù)款結(jié)算_________。 5．合同價(jià)格與支付 第 17 條 合同價(jià)格及調(diào)整 _________。 4．質(zhì)量與檢驗(yàn) 第 14 條 質(zhì)量管理 _________。 第 6 條 承包人主要義務(wù)和責(zé)任 _________ 3．工作進(jìn)度 第 12 條 單項(xiàng)維 修工作工期延誤 _________。 5． 1 審查批復(fù)承包人上報(bào)的整個(gè)維修養(yǎng)護(hù)期內(nèi)的總體維修養(yǎng)護(hù)計(jì)劃的 _________ 5． 2 審查批復(fù)承包人上報(bào)的單項(xiàng)維修養(yǎng)護(hù)計(jì)劃的 _________ 5． 3 _________。（示例，僅供參考） 如果雙方商定合同使用語(yǔ)言文字為漢語(yǔ)即： 3． 1 本合同使用的語(yǔ)言文字是漢語(yǔ)。 若還有其他構(gòu)成合同的文件時(shí)，按照簽署日期的先后，插入合同中，簽署日期在后的應(yīng)排在前面，并列出全部文件的名稱和順序。歷時(shí)總天數(shù) _________天。 page 1．詞語(yǔ)涵義及合同條件 第 1 條 詞語(yǔ)涵義。專用合同條款前言 專用合同條款中的各條款是補(bǔ)充和修改通用合同條款號(hào)相同的條款或當(dāng)需要時(shí)增加新的條款，兩者應(yīng)對(duì)照閱讀。本合同自發(fā)包人和承包人的法定代 表人或其授權(quán)代表在合同書上簽字并蓋公章后生效。 30． 4 所需清理修復(fù)工作的費(fèi)用由發(fā)包人承擔(dān)。 30． 2 人員傷亡由其所屬方負(fù)責(zé)，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。 因?yàn)?zāi)害發(fā)生的費(fèi)用按下列規(guī)定由雙方分別承擔(dān)。災(zāi)害繼續(xù)發(fā)生，承包人應(yīng)每隔 2 天向發(fā)包人報(bào)告一次災(zāi)害情況，直到災(zāi)害結(jié)束。 第 29 條 不可抗力。承包人提出使用專利技術(shù)時(shí)，須報(bào)發(fā)包人并雙方簽訂保障發(fā)包人免于承擔(dān)因侵犯專利權(quán)等的訴訟及承擔(dān)有關(guān)費(fèi)用的約定后承包人才能實(shí)施。 第 28 條 專利技術(shù)和合理化建議。 發(fā)生重大傷亡事故，承包人應(yīng)按有關(guān)規(guī)定立即通知發(fā)包人和上級(jí)有關(guān)部門。發(fā)包人應(yīng)按有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和本合同有關(guān)規(guī)定，檢查、監(jiān)督上述工作的實(shí)施，對(duì)承包人故意延誤或拒絕改正的，有權(quán)責(zé)令其停工整改。 9．其他 第 27 條 安全施工。 基坑支護(hù)錨桿工程承發(fā)包合同 2 6． 2 索賠申請(qǐng)報(bào)告應(yīng)有索賠事件發(fā)生時(shí)的有關(guān)證據(jù)以及詳細(xì)說(shuō)明索賠理由和索賠費(fèi)用的計(jì)算依據(jù)。專用合同條款前言 專用合同條款中的各條款是補(bǔ)充和修改通用合同條款號(hào)相同的條款或當(dāng)需要時(shí)增加新的條款，兩者應(yīng)對(duì)照閱讀。本合同自發(fā)包人和承包人的法定代表人或其授權(quán)代表在合同書上簽字并蓋公章后生效。 30． 4 所需清理修復(fù)工作 的費(fèi)用由發(fā)包人承擔(dān)。 30． 2 人員傷亡由其所屬方負(fù)責(zé)，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。 因?yàn)?zāi)害發(fā)生的費(fèi)用按下列規(guī)定由雙方分別承擔(dān)。災(zāi)害繼續(xù)發(fā)生，承包人應(yīng)每隔 2 天向發(fā)包人報(bào)告一次災(zāi)害情況，直到災(zāi)害結(jié)束。 第 29 條 不可抗力。承包人提出使用專利技術(shù)時(shí)，須報(bào)發(fā)包人并雙方簽訂保障發(fā)包人免于承擔(dān)因侵犯專利權(quán)等的訴訟及承擔(dān)有關(guān)費(fèi)用的約定后承包人才能實(shí)施。 第 28 條 專利技術(shù)和合理化建議。 發(fā)生重大傷亡事故，承包人應(yīng)按有關(guān)規(guī)定立即通知發(fā)包人和上級(jí)有關(guān)部門。發(fā)包人應(yīng)按有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和本合同有關(guān)規(guī)定，檢查、監(jiān)督上述工作的實(shí)施，對(duì)承包人故意延誤或拒絕改正的，有權(quán)責(zé)令其停工整改 。 9．其他 第 27 條 安全施工。 page 2 6． 2 索賠申請(qǐng)報(bào)告應(yīng)有索賠事件發(fā)生時(shí)的有關(guān)證據(jù)以及詳細(xì)說(shuō)明索賠理由和索賠費(fèi)用的計(jì)算依據(jù)。 第 26條 索賠。 除非雙方協(xié)議將合同終止，或因一方違約使合同無(wú)法履行，違約方承擔(dān)上述違約責(zé)任后仍應(yīng)繼續(xù)履行合同。 承包人不能按發(fā)包人批準(zhǔn)的進(jìn)度計(jì)劃實(shí)施、維修養(yǎng)護(hù)標(biāo)準(zhǔn)達(dá)不到合同約定的要求，或發(fā)生不能履行合同規(guī)定的義務(wù)以及使合同無(wú)法履行的 行為，發(fā)包人對(duì)承包人發(fā)出書面警告限期整改，暫停支付維修養(yǎng)護(hù)款，直至解除合同。 第 25 條 違約。任何一方均可將爭(zhēng)議提交專用合同條款約定的仲裁機(jī)構(gòu)仲裁或向有管轄權(quán)的人民法院訴訟。發(fā)包人和承包人出現(xiàn)爭(zhēng)議時(shí)，要求調(diào)解、仲裁或訴訟的，可按專用合同條款的約定，采用以下的方式解決： 2 4． 1 提請(qǐng)行業(yè)經(jīng)濟(jì)合同爭(zhēng)議調(diào)解機(jī)構(gòu)調(diào)解，對(duì)調(diào)解結(jié)果不能接受，或由于一方原因使調(diào)解結(jié)果無(wú)法執(zhí)行，任何一方可提請(qǐng)仲裁或訴訟解決爭(zhēng)議。發(fā)包人應(yīng)在收 到承包人提交的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后 7 天內(nèi)通知承包人組織驗(yàn)收，驗(yàn)收合格由發(fā)包人簽署驗(yàn)收證書，頒發(fā)給承包人。承包人按合同完成某一階段或某一單項(xiàng)維修養(yǎng)護(hù)工作后，承包人應(yīng) 7 天內(nèi)按照發(fā)包人要求提交驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（附驗(yàn)收資料），發(fā)包人應(yīng)在收到承包人提交的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后 7 天內(nèi)通知承包人組織驗(yàn)收，驗(yàn)收結(jié)果和結(jié)論作為本合同驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告的附件。發(fā)包人未能履行合同約定的義務(wù)和責(zé)任，承包人可根據(jù)本合同有關(guān)條款按以下規(guī) 定向發(fā)包人提出索賠： 2 6． 1 索賠事件發(fā)生后 7 天內(nèi)，向發(fā)包人提交索賠的申請(qǐng)報(bào)告。 因一方違約使合同不能履行，另一方欲中止或解除合同，應(yīng)提前 7 天通知違約方后，方可中止或解除合同，由違約方承擔(dān)違約責(zé)任。承包人應(yīng)承擔(dān)采取改正措施所增加的費(fèi)用，并按合同規(guī)定支付違約金，并賠償因違約給發(fā)包人造成的損失。發(fā)包人不能按合同約定履行自己的義務(wù)及發(fā)生其他使合同無(wú)法履行的行為，承包人應(yīng)及時(shí)向發(fā)包人提出書面通知，要求發(fā)包人在期限內(nèi)履行合同，否則有權(quán)暫停維修養(yǎng)護(hù)工作，直至解除合同，發(fā)包人應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，支付違約導(dǎo)致承包人增加的費(fèi)用和賠償因違約給承包人造成的損失。 發(fā)生爭(zhēng)議后，任何一方均不得以調(diào)解和仲裁或訴訟判決未果為借口拒絕或拖延按合同約定進(jìn)行的工作，雙方都應(yīng)繼續(xù)履行合同。 2 4． 2 簽訂仲裁協(xié)議或確定仲裁范圍和仲裁機(jī)構(gòu)。 8．爭(zhēng)議、違約和索賠 第 24 條 爭(zhēng)議的解決。 2 3． 2 合同期滿驗(yàn)收 合同期滿后 14 天內(nèi)承包人按照發(fā)包人要求 提交驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（附驗(yàn)收資料）。 page 2 3． 1 階段驗(yàn)收或單項(xiàng)維修養(yǎng)護(hù)工作驗(yàn)收。 因承包人違約必須作出的變更，因而增加的費(fèi)用和 工期延誤，責(zé)任由承包人承擔(dān)。 第 22 條 確定變更價(jià)款和工期。承包人未在 2 天內(nèi)答復(fù)發(fā)包人，則視為承包人已同意發(fā)包人提出的變更要求。 （ 3）改變合同中任何一項(xiàng)工作的完工日期或改變已經(jīng)批準(zhǔn)的施工順序。 6． 變更 第 21 條 變更 2 1． 1 變更的范圍和內(nèi)容： （ 1） 取消合同中任何一項(xiàng)工作。 第 20 條 維修養(yǎng)護(hù)款結(jié)算 維修養(yǎng)護(hù)工作檢查驗(yàn) 收合格后，承包人應(yīng)按有關(guān)規(guī)定和專用合同條款約定的時(shí)間向發(fā)包人提交完工結(jié)算報(bào)告。 若承包人和發(fā)包人協(xié)商同意簽訂延期付款協(xié)議，發(fā)包人可延期支付維修養(yǎng)護(hù)款。發(fā)包人應(yīng)在 3 天內(nèi)對(duì)修改后的月進(jìn)度付款申請(qǐng)報(bào)告簽字確認(rèn)。 基坑支護(hù)錨桿工程承發(fā)包合同 第 18 條 月維修養(yǎng)護(hù)付款申請(qǐng)報(bào)告的核實(shí)確認(rèn) 承包人按專用合同條款約定的時(shí)間，向發(fā)包人提交月維修養(yǎng)護(hù)付款申請(qǐng)報(bào)告。 因承包人違約必須作出的變更，因而增加的費(fèi)用和工期延誤，責(zé)任由承包人承擔(dān)。 第 22 條 確定變更價(jià)款和工期。承包人未在 2 天內(nèi)答復(fù)發(fā)包人，則視為承包人已同意發(fā)包人提出的變更要求。 （ 3）改變合同中任何一項(xiàng)工作的完工日期或改 變已經(jīng)批準(zhǔn)的施工順序。 6． 變更 第 21 條 變更 2 1． 1 變更的范圍和內(nèi)容： （ 1） 取消合同中任何一項(xiàng)工作。 第 20 條 維修養(yǎng)護(hù)款結(jié)算 維修養(yǎng)護(hù)工作檢查驗(yàn)收合格后，承包人應(yīng)按有關(guān)規(guī)定和專用合同條款約定的時(shí)間向發(fā)包人提交完工結(jié)算報(bào)告。 若承包人和發(fā)包人協(xié)商同意簽訂延期付款協(xié)議，發(fā)包人 可延期支付維修養(yǎng)護(hù)款。發(fā)包人應(yīng)在 3 天內(nèi)對(duì)修改后的月進(jìn)度付款申請(qǐng)報(bào)告簽字確認(rèn)。 page 第 18 條 月維修養(yǎng)護(hù)付款申請(qǐng)報(bào)告的核實(shí)確認(rèn) 承包人按專用合同條款約定的時(shí)間，向發(fā)包人提交月維修養(yǎng)護(hù)付 款申請(qǐng)報(bào)告。 1 7． 2 專用合同條款約定的其他增減和調(diào)整。在發(fā)生下列情況之一時(shí)可作調(diào)整。 雙方 對(duì)維修養(yǎng)護(hù)質(zhì)量有爭(zhēng)議，可提請(qǐng)專用條款約定的部門裁定，發(fā)生的一切費(fèi)用由責(zé)任方承擔(dān)。 因承包人原因達(dá)不到約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求，能返工且返工后能達(dá)到約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求的，發(fā)包人可要求承包人返工，承包人應(yīng)按發(fā)包人要求的時(shí)間返工，直到符合約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求，由承包人承擔(dān)返工費(fèi)用；能返工但返工不可能達(dá)到約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求，承包人應(yīng)按發(fā)包人要求的時(shí)間返工，并承擔(dān)違約責(zé)任；不能返工的由承包人承擔(dān)違約責(zé)任。 第 16 條 質(zhì)量要求。 以上檢查檢驗(yàn)不應(yīng)影響維修養(yǎng)護(hù)的正常進(jìn)行。因發(fā)包人原因增加的費(fèi)用，由發(fā)包人承擔(dān)責(zé)任。承包人應(yīng)隨時(shí)接受發(fā)包人的檢查檢驗(yàn)，并為檢查檢驗(yàn)提供便利的條件。 第 15 條 檢查和返工。 4．質(zhì)量與檢驗(yàn) 第 14 條 質(zhì)量管理。 1 3． 3 發(fā)包人為趕工提供的條件。 基坑支護(hù)錨桿工程承發(fā)包合同 1 3． 1 提前的時(shí)間。 1 7． 2 專用合同條款約定的其他增減和調(diào)整。在發(fā)生下列情況之一時(shí)可作調(diào)整。 雙方對(duì)維修養(yǎng)護(hù)質(zhì)量有爭(zhēng)議，可提請(qǐng)專用條款約定的部門裁定，發(fā)生的一切費(fèi)用由責(zé)任方承擔(dān)。 因承包人原因達(dá)不到約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求，能返工且返工后能達(dá)到約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求的，發(fā)包人可要求承包人返工，承包人應(yīng)按發(fā)包人要求的時(shí)間返工，直到符合約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求，由承包人承擔(dān)返工費(fèi)用；能返工但返工不可能達(dá)到約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求，承包人應(yīng)按發(fā)包人要求的時(shí)間返工，并承擔(dān)違約責(zé)任；不能返工的由承包人承擔(dān)違約 責(zé)任。 第 16 條 質(zhì)量要求。 以上檢查檢驗(yàn)不應(yīng)影響維修養(yǎng)護(hù)的正常進(jìn)行。因發(fā)包人原因增加的費(fèi)用，由發(fā)包人承擔(dān)責(zé)任。承包人應(yīng)隨時(shí)接受發(fā)包人的檢查檢驗(yàn)，并為檢查檢驗(yàn)提供便利的條件。 第 15 條 檢查和返工。 4．質(zhì)量與檢驗(yàn) 第 14 條 質(zhì)量管理。 1 3． 3 發(fā)包人為趕工提供的條件。提前完工協(xié)議應(yīng)包括以下主要內(nèi)容： page 1 3． 1 提前的時(shí)間。承包人按此協(xié)議修訂進(jìn)度計(jì)劃，發(fā)包人應(yīng)在 2 天內(nèi)給予批準(zhǔn)。 第 13 條 單項(xiàng)維修養(yǎng)護(hù)工作工期提前。發(fā)包人收到報(bào)告后 7 天內(nèi)不予答復(fù)，承包人即可視為報(bào)告已被確認(rèn)。 1 2． 4 合同中涉及的由發(fā)包人責(zé)任引起的工期延誤。 1 2． 2 增加合同中任何單項(xiàng)項(xiàng)目的工程量超過(guò)專用合同條款約定的百分比。發(fā)生以下情況造成工期延誤時(shí)，由發(fā)包人承擔(dān)責(zé)任。若承包人無(wú)故拖延和拒絕復(fù)工，由此增加的費(fèi)用和工期延誤責(zé)任由承包人承擔(dān)。不論由于何 種原因引起的暫停工作，承包人在暫停期間負(fù)責(zé)妥善保護(hù)工程和提供安全保障。 第 11 條 暫停工作。 第 10 條 延誤開工。承包人應(yīng)按技術(shù)條款規(guī)定的內(nèi)容和發(fā)包人的指示，編制實(shí)施計(jì)劃提交發(fā)包人審批。承包人為實(shí)施本合同發(fā)出的一切函件應(yīng)由承包人代表或其授權(quán)代表簽名，發(fā)包人在回執(zhí)上簽署姓名和收到時(shí)間后生效。發(fā)包人代表可指派專人具體負(fù)責(zé)管理某項(xiàng)維修養(yǎng)護(hù)工作的實(shí)施，并將被指派人的姓名通知承包人，承包人應(yīng)執(zhí)行其指示。 6． 8 按專用條款的約定，提供有關(guān)維修養(yǎng)護(hù)資料和文件。提前完工協(xié)議應(yīng)包括以下主要內(nèi)容： 基坑支護(hù)錨桿工程承發(fā)包合同 6． 6 在 維修養(yǎng)護(hù)工作完成后，及時(shí)拆除臨時(shí)設(shè)施，清除維修養(yǎng)護(hù)工作區(qū)和生活區(qū)及其施工廢棄物。承包人按此協(xié)議修訂進(jìn)度計(jì)劃，發(fā)包人應(yīng)在 2 天內(nèi)給予批準(zhǔn)。 第 13 條 單項(xiàng)維修養(yǎng)護(hù)工作工期提前。發(fā)包人收到報(bào)告后 7 天內(nèi)不予答復(fù)，承包人即可視為報(bào)告已被確認(rèn)。 1 2． 4 合同中涉及的由發(fā)包人責(zé)任引起的工期延誤。 1 2． 2 增加合同中任何單項(xiàng)項(xiàng)目的工程量超過(guò)專用合同條款約定的百分比。發(fā)生以下情況造成工期延誤時(shí)，由發(fā)包人承擔(dān)責(zé)任。若承包人無(wú)故拖延和拒絕復(fù)工，由此增加的費(fèi)用和工期延誤責(zé)任由承包人承擔(dān)。不論由于何種原因引起的暫停工作，承包人在暫停期間負(fù)責(zé)妥善保護(hù)工程和提供安全保障。 第 11 條 暫停工作。 第 10 條 延誤開工。承包人應(yīng)按技術(shù)條款規(guī)定的內(nèi)容和發(fā)包人的指示，編制實(shí)施計(jì)劃提交發(fā)包人審批。