【正文】 提交損失報告的時間：發(fā)生不可抗力。如果承包人沒有采取必要的措施，由此而造成的工程損失，承包人應承擔相應的損害賠償責任。 工程本身的損害由發(fā)包人承擔。除主體工程不能分包外，建設單位允許承包人將電氣、金結、啟閉機安裝部分分包給有相應資質的分包人，但須經(jīng)監(jiān)理機構審查并經(jīng)發(fā)包人批準。 （2）合理化建議獎勵辦法：雙方另行簽訂補充協(xié)議規(guī)定。 若因非發(fā)包人原因造成工程款不能按合同規(guī)定支付，承包人不應向發(fā)包人提出延期付款索賠。 如果承包人在施工中出現(xiàn)偷工減料等不正當行為或不符合常規(guī)的行為，發(fā)包人或監(jiān)理機構有權視承包人違約情況采取一切必要的措施，直至發(fā)包人解除合同。 發(fā)包人不能按合同約定履行自己的義務及發(fā)生其他使合同無法履行的行為，承包人應及時向發(fā)包方和監(jiān)理機構提出書面通知，要求發(fā)包人在期限內履行合同，如果發(fā)包人在期限后七天內仍未履行合同或不與承包人協(xié)調或作出說明，承包人有權暫停施工，直至解除合同，發(fā)包人應承擔違約責任，支付違約導致承包人增加的費用和賠償因違約給承包人造成的損失。 發(fā)包人與承包人雙方在履行合同時所發(fā)生爭議，應進行友好協(xié)商，若協(xié)商不成的，任何一方均可向本工程所在地人民法院起訴，訴訟判決未果前，雙方應繼續(xù)履行合同。發(fā)包人不予支付保留金的利息。 （2）保修期限：一年。第28條 工程保修。（1）承包人提交合同工程完工驗收申請報告的時間：完工后7天內；（2）經(jīng)監(jiān)理機構審查，認為工程和承包人提交的完工驗收資料達到驗收要求后，將有關資料報發(fā)包人，發(fā)包人接到監(jiān)理機構通知后，按照有關規(guī)定及時組織完工驗收。八、完工與保修第27條 完工驗收。除19條另有規(guī)定外，中標后承包人不得以《中介預算》中所列的工程項目錯漏提出修改承包總價和工程量。投標單位投標前應認真閱讀圖紙并復核《中介預算》中所列項目和工程量，同時應充分考慮該項目實施可能出現(xiàn)的各種風險，如對招標文件、施工圖紙和《中介預算》所列的工程項目有異議的，應以書面提問方式在“投標資料表”所規(guī)定的答疑時間前向招標單位提出，招標單位復核后在招標答疑文件中給予答復。，并考慮本招標文件的有關要求及投標人應承擔的風險。承包范圍包括本次招標所提供的整套設計施工圖紙的全部內容和《中介預算》內的全部工程項目（除本招標文件注明非發(fā)包范圍內容外）。第26條 投標報價 ：人民幣。 變更的程序和指示（3），監(jiān)理機構應報發(fā)包人征得原設計單位同意后及時向承包人發(fā)出變更指示。七、變 更第25條 變更。 對施工單位申報的預、結（決）算，經(jīng)審核，核減額在8%以內的（含8%），審核費用由建設單位負責，核減額超過8%的，超出部分的審核費用由施工單位負擔。 （4）發(fā)包人支付結算款的時間：批準承包人結算后21天內。原來“投標總報價”1)*100%），并以下浮后的“單價”為基準進行結算。，經(jīng)核算發(fā)現(xiàn)施工單位在本工程施工投標時的《工程量清單報價》中出現(xiàn)以下算術錯誤，則按下述方式進行修正并結算：（1）某項清單項目的“工程量”與“單價”的實際乘積與該項目原來的“合價”不相等的，按以下方式進行修正：①若“工程量”與“單價”的實際乘積小于原來的“合價”，則以“單價”修正“合價”；②若“工程量”與“單價”的實際乘積大于原來的“合價”， 則以原來的“合價”修正“單價”。 除本合同條款第19條另有規(guī)定外，承包人不得以工程量清單錯漏或材料價格上漲提出修改承包報價和工程量，承包人須自行承擔所有風險。余下5%工程質量保修金在一年的保修期滿后通過審核再支付，并且不計算利息。（2）發(fā)包人延期付款應支付拖欠工程款的利息，利率按中國人民銀行公布的同期活款利率。第22條 工程款支付。監(jiān)理機構按技術條款規(guī)定的方法進行核實，確認無誤后，編制月進度付款簽證報告報發(fā)包人審批。第21條 月進度付款申請報告的核實確認。第20條 工程款預付。，合同金額支付結算貨幣為人民幣。，因設計修改、變更，建設單位要求中標單位施工時，中標單位不得以任何理由拒絕施工，其增、減部分的承包價的調整按下列方法進行：（1）、合同外增加工程的：合同中已有變更工程項目單價的（或類似于變更工程項目單價的），如合同單價低于《中介預算》*中標承包價浮動率，則按合同單價結算；如合同單價高于相應《中介預算》單價*中標承包價浮動率，則按《中介預算》單價*中標承包價浮動率結算；（中標承包價浮動率=投標人的總報價247。相應增減部分工程量的間接費、企業(yè)利潤、稅金、保險、措施費等其他所有費用將視為已包含在合同總承包價內，不再作調整。10%以外的工程量進行補扣，計算工程量時應以設計施工圖紙作為計算依據(jù)。3）《中介預算》中主要永久工程項目工程量錯漏和較大永久工程項目漏項時，可視以下情況進行相應調整：①主要永久工程項目（指分項工程總造價超過10萬元的永久工程項目）在按設計要求實際完成的工程量與《中介預算》中相應項目的工程量差值超出177。若因承包人原因導致工期延誤，則按第13條規(guī)定執(zhí)行。10%以外的部分按比例進行材料差價補扣（材料價差177。，當出現(xiàn)以下三種情況時，經(jīng)監(jiān)理機構和發(fā)包人審核同意，可對合同承包價進行相應調整：1）在工程實施過程中出現(xiàn)的工程設計修改或變更，修改或變更部分的結算工程量是承包單位實際完成的并按合同條款有關規(guī)定計量的工程量，相應增；2）施工合同履行期間，鋼材、水泥、砂、石、電纜（線）的材料價格波幅漲落超出招標中介預算中材料價格的177。2）若臨時工程中單項工程的工程量有計算差錯或漏項，承包人應在開標前要求答疑，以便于發(fā)包人更改，否則，將不再予以更改。2）漏項工程：經(jīng)監(jiān)理單位核定屬于漏項工程的,可進行合同價格調整。10%內，合同不調價；否則，只調整超出177。五、合同價格與支付第19條 合同價格調整。第18條 隱蔽工程和工程的隱蔽部位。若在工程驗收時，工程的施工質量因施工原因致使達不能到以上要求的，工程結算時按中標價累進扣罰質量違約金：中標價的300萬元以下部分扣罰5%，中標價超出300萬元、不足500萬元的部分扣罰3%，中標價超出500萬元的部分扣罰2%。工程竣工驗收要求達到合格標準等級。 承包人提交工程質量保證措施報告時間：與《通用合同條款》。工期延誤每延誤工期一天，支付違約金伍仟元；但最終累計總金額不超過合同價格的10％。三、工程進度第11條 延誤開工承包人不能按開工日期開工，向監(jiān)理機構提出延期申請，并說明理由的時間：在開工日期3天前。對于不符合要求或不稱職的承包人主要負責人，發(fā)包人或監(jiān)理人有權要求承包人限期更換。在工程主體施工期間，施工單位項目主要負責人（建造師或項目經(jīng)理、技術負責人）駐現(xiàn)場必須超過50%的施工工作日（到位情況以建設單位旁站人員考勤簽到和水務局巡查組檢查為準），若施工單位項目負責人不按要求到位的，扣罰承包人中標價的5%。無特殊原因不得更換注冊建造師（項目經(jīng)理）和項目技術負責人，如需更換應按粵建管字[2004]10號文件的有關規(guī)定執(zhí)行。擬投入本工程的注冊建造師和專職安全員（或安全主任）必須具備省級或以上水行政主管部門頒發(fā)的安全生產(chǎn)考核合格證。第9條 承包人項目經(jīng)理 在開工前，承包人應按照投標文件承諾的注冊建造師（項目經(jīng)理）和技術負責人進行任命。由于以上原因造成的處罰或工期延誤等所有責任由承包人承擔。 施工單位使用的一切機械、船舶等必須證件齊全、簽證完備，并遵守當?shù)丶昂竭\等有關部門的規(guī)定。 承包人應為現(xiàn)場發(fā)包人員、監(jiān)理機構提供辦公、生活、交通、通訊等條件及設施。 承包人應對施工現(xiàn)場進行充分調查、了解，對施工現(xiàn)場地下管線、臨近建筑物、構筑物及通航要求等，根據(jù)其特點及有關部門的要求、規(guī)定作出詳細的保護方案，并可考慮將此項費用列入投標報價。第7條 承包人主要義務和責任。 以書面形式提交測量基本控制點及其有關資料的時間：為簽訂合同后7天內。 施工所需水、電線路等的接入由承包人根據(jù)需要自行解決，此項費用可計入投標報價。 總監(jiān)理工程師應于開工日期5天前發(fā)布開工通知。第4條 施工圖紙保密工作要求：未經(jīng)監(jiān)理機構許可,承包人不得外傳本工程的圖紙、文件、資料以及本工程施工過程中的記錄、數(shù)據(jù)、參數(shù)等。（1）合同使用的語言文字是：漢語文字，主導語言為漢語普通話。 完工日期：從開工日期起，至合同工期止的日期。（1） 永久工程包括以下工程： 一）、建筑工程永久工程包括以下工程：水閘工程；堤防加固工程；管理室工程。一、詞語涵義及合同條件第1條 詞語涵義。第3章 專用合同條款前 言 專用合同條款中的各條款是補充和修改通用合同條款號相同的條款或當需要時增加新的條款，兩者應對照閱讀。合同正本兩份，具有同等效力，由承、發(fā)包雙方簽字蓋章后分別保存。承包人將合同工程全部移交發(fā)包人，且保修期滿并已收到保修責任終止證書后，合同雙方均未遺留按合同規(guī)定應履行的義務時，合同自然終止。 第39條 合同的生效與終止。 已經(jīng)訂貨的材料、設備由訂貨方負責退貨，不能退還的貨款和退貨發(fā)生的費用，由承包人承擔。由于政策變化、不可抗力以及承發(fā)包雙方之外原因導致工程停建或緩建，使合同不能繼續(xù)履行，承包人應妥善做好已完工程和已購材料、設備的保護和移交工作；按發(fā)包人要求將自有機械設備和人員撤出施工現(xiàn)場。 承包人負責辦理自己在施工場地人員生命財產(chǎn)和機械設備的保險，并支付一應費用。 第37條 保險（如有時）。 造成承包人設備、機械的損壞等損失，由承包人承擔。 工程本身的損害由發(fā)包人承擔。發(fā)包人應對災害處理提供必要條件。不可抗力發(fā)生后，承包人應迅速采取措施，盡力減少損失，并在24小時內向監(jiān)理機構和發(fā)包人通報情況，按專用合同條款約定的時間向監(jiān)理機構報告損失情況和清理、修復的費用。 除專用合同條款另有約定，分包工程價款由承包人與分包人結算。承包人應派駐相應監(jiān)督及管理人員，保證合同的履行，分包人的任何違約，均應視為承包人違約。分包合同與本合同發(fā)生抵觸時，以本合同為準。承包人在合同實施過程中擬分包的項目和選擇的分包人資質，需經(jīng)監(jiān)理機構審查并經(jīng)發(fā)包人批準。未經(jīng)發(fā)包人同意，承包人不得轉移合同中的全部或部分義務，也不得轉讓合同中的全部或部分權利。 第35條 工程的轉讓和分包。承包人在施工中發(fā)掘的文物、古墓、古建筑物基礎和結構、化石、錢幣等有考古、地質研究價值的物品等均屬國家財產(chǎn)，應按國家文物管理的有關規(guī)定采取合理保護措施，并應在4小時內通知監(jiān)理機構、發(fā)包人和有關部門，并應采取有效保護措施。如合理化建議降低了工程造價，則發(fā)包人應按專用合同條款約定的比例給予獎勵。 承包人提出合理化建議涉及到對圖紙、技術條款的變更，應以書面形式提交監(jiān)理機構，監(jiān)理機構會同發(fā)包人與有關單位研究后確定。并負責試驗等有關工作。 第33條 專利技術和合理化建議。非承包人責任造成的傷亡事故，由責任方承擔責任和有關費用。監(jiān)理應按有關法律、法規(guī)、規(guī)章和本合同有關規(guī)定，檢查、監(jiān)督上述工作的實施，對承包人故意延誤或拒絕改正的，有權責令其停工整改。發(fā)包人應負責統(tǒng)一管理施工安全及治安、消防和防汛抗災工作。 監(jiān)理機構在接到索賠申請報告后14天內進行調查審核，并與發(fā)包人和承包人進行協(xié)調后做出決定，報發(fā)包人批準，發(fā)包人在收入監(jiān)理機構的決定14天后未予答復，應視為批準。發(fā)包人未能履行合同約定的義務和責任，承包人可根據(jù)本合同有關條款按以下規(guī)定向發(fā)包人提出索賠： 索賠事件發(fā)生后21天內，向監(jiān)理機構提交索賠的申請報告，并抄送發(fā)包人。 因一方違約使合同不能履行，另一方欲中止或解除合同，應提前7天通知違約方后，方可中止或解除合同，由違約方承擔違約責任。 承包人不能按合同進度計劃完工，施工質量達不到合同約定的要求，或發(fā)生不能履行合同規(guī)定的義務以及使合同無法履行的行為，監(jiān)理機構對承包人發(fā)出書面警告限期整改，暫停支付工程款，停工整改，直至解除合同，承包人應承擔采取改正措施所增加的費用，并按第13條的規(guī)定支付逾期完工違約金，并賠償因違約給發(fā)包人造成的損失。 第30條 違約。任何一方均可將爭議提交專用合同條款約定的仲裁機構仲裁或向有管轄權的人民法院訴訟。發(fā)包人和承包人或其中任何一方對監(jiān)理機構做出的決定持有異議，要求調解、仲裁或訴訟的，可按專用合同條款的約定，采用以下的方式解決： 提請行業(yè)經(jīng)濟合同爭議調解機構調解，對調解結果不能接受，或由于一方原因使調解結果無法執(zhí)行，任何一方可提請仲裁或訴訟解決爭議。 疏浚工程無保修期，承包人對已進行完工驗收的疏浚工程，在工程移交證書完工證明寫明的完工日期后所發(fā)生的工程缺陷、河道縮窄或其他不合格之處，均不承擔保修責任。若保修期滿后還有缺陷未復修，則需在承包人按監(jiān)理機構的要求完成缺陷修復后，再頒發(fā)保修責任終止證書。 保修期內，承包人應負責缺陷修復工作和未移交工程和工程設備的全部日常維護工作，對已移交發(fā)包人使用的工程和工程設備，則應由發(fā)包人負責日常維護工作。保修期自工程移交證書寫明的全部工程實際完工日期起，保修期限按專用合同條款約定。 監(jiān)理機構應根據(jù)疏浚工程的進展情況，按照驗收規(guī)程及時組織進行分部工程或報請發(fā)包人組織進行單位工程驗收，并簽發(fā)完工證明，全部工程完工后應簽發(fā)工程移交證書。 單位工程驗收。監(jiān)理機構審核后認為工程已具備完工驗收條件，應報發(fā)包人由其按照驗收規(guī)程及時組織工程驗收，驗收合格由發(fā)包人或委托監(jiān)理機構簽署工程移交證書，頒發(fā)給承包人。 合同工程完工驗收。 八、完工與保修 第27條 完工驗收。發(fā)包人和承包人未能就監(jiān)理機構的決定取得一致意見時，監(jiān)理機構可暫定認為其變更處理意見是合適的，并將其暫定的變更處理意見通知承包人，抄送發(fā)包人，此時承包人應遵照執(zhí)行。 變更需要延長或縮短工期時，由監(jiān)理機構與發(fā)包人和承包人協(xié)商確定。 工程量清單中沒有適用于變更工作的項目時，則在合理的范圍內，參考類似項目的單價作為估價的基礎，確定變更后的單價。作出第25條