【正文】 　　甲方：____縣木具廠（蓋章）　　代表人：（簽名）　　地址：　　電話：　　開戶銀行：____縣支行營業(yè)所　　帳號：　　乙方：____縣百貨公司　　代表人：　　地址：　　電話：　　開戶銀行：____縣支行　　帳號：　　____年___月___日— 42 —此文檔下載后，可根據(jù)您的需要隨意編輯修改，歡迎您下載使用。　　本合同于____年___月___日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失?！　?，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用?！　?，乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金?！　?，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值%的違約金?！　?，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規(guī)定的質量要求，否則乙方有權拒收?！　?，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的償付違約金?！　?，甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的’，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償?！　〉谑粭l結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款。甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。運輸造成的損失，由甲方負責。　　第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按元計算，共計元，全部費用由乙方負擔。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明。　　第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收。因此造成的損失，由乙方賠償。甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見?！　〉谌龡l原材料由甲方提供?！　?，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便。　　第一條加工成品　　第二條加工成品質量要求：　　1，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳?！　∈?、文本：本協(xié)議一式肆份，雙方各執(zhí)貳份，于雙方簽字后生效。　　十一、爭議解決方式：雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成則由甲方所在地有管轄權人民法院管轄?！　、廴魏我环綗o正當理由不得提前解約。如損失難以計算的，損失賠償數(shù)額為xx萬元/年乘以本合同未到期年度（不滿一年的按一年計）。　　十、違約責任：①任何一方有違反上述義務或有其它損害合作對方利益的行為的?！　、茈p方協(xié)商一致，可以解除本協(xié)議，互不承擔違約責任?！　、谠诒竞贤行趦热魏我环讲坏迷谑袇^(qū)（除外）內與第三方就本項目進行合作。　?、坶_發(fā)客戶并介紹給甲方?！　。ǘ?、乙方：　　①將原有的奔馳、寶馬客戶納入雙方合作項目中?！　“?、雙方責任：　　（一）、甲方：　?、倮^續(xù)開發(fā)和擴大現(xiàn)有維修業(yè)務，并在合作期內承擔維修行業(yè)管理及保險、定損、交警支隊的公共關系處理?！　∑摺⒃O備折舊及攤銷：從合作之日起，從合作項目中提取設備折舊?！　×⒑献黜椖拷?jīng)營場地費用分攤：鑒于甲方目前每年場地費為xx萬元，合作項目專用帳戶須分攤甲方場地費每年xx萬元整，由甲方提供正規(guī)房屋租賃發(fā)票于每xx年xx月xx日前入帳。雙方在本協(xié)議生效個月內擬訂經(jīng)營管理制度和財務管理制度，共同確認后作為本協(xié)議的補充協(xié)議，并享有同等法律效力。　　四、合作的經(jīng)營管理模式：雙方約定共同管理和經(jīng)營　　汽車的汽車維修售后服務項目?！　‰p方約定：　?、匐p方實物投入和現(xiàn)金投入均由雙方書面確認后作為合作項目的共有財產(chǎn)。　　地址：（詳見附圖），其中車間（平方米），鈑金、噴漆（平方米），接待室（平方米）?！　〖滓译p方經(jīng)協(xié)商一致，就共同合作開辦維修售后業(yè)務達成如下協(xié)議：　　一、合作項目標的：維修售后服務?！　×?、本合同一式二份，雙方各持一份，均具有同等法律效力。乙方在施工中應采取必要的安全防護措施，如遇上述情況發(fā)生，造成的損失均由乙方負責?！　《⒀b修施工地點：________　　三、乙方為單包工的方式承攬裝修，承攬裝修單價為：每1個大平方70元（柒拾元整）?，F(xiàn)經(jīng)雙方友好協(xié)商達成下列協(xié)議：　　一、甲方提供圖紙，乙方按圖紙進行施工，經(jīng)甲方驗收合格支付承攬裝修費，也可以由甲方委托乙方設計施工圖紙，乙方負責對甲方咨詢、設計、報價等相關服務?！　”竞贤鶕?jù)《中華人民共和國合同法》及有關法律法規(guī)，雙方經(jīng)過友好協(xié)商后制定，本合同一式兩份，經(jīng)雙方蓋章簽字后生效。因商業(yè)秘密泄露給委托方造成的損失由受托方承擔，同時委托方有終止一切合作的權力?！　”Ｃ軛l款：雙方應當對本協(xié)議內容、因履行本協(xié)議或在本協(xié)議期間獲得的或收到的對方的商務、財務、技術、產(chǎn)品的信息、用戶資料或其他標明保密的文件或信息的內容（簡稱“保密資料”）保守秘密，未經(jīng)信息披露方書面事先同意，不得向本協(xié)議以外的任何第三方披露?！　∵\輸方式及到站（港）和費用承擔：受托方承擔?！　“b標準：貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標注，內容包括商品名稱、單品規(guī)格、單品數(shù)量（每層數(shù)量_數(shù)/每排數(shù)量_數(shù)）?！　≠|量要求：應提供蓋有鮮章的出廠檢驗報告單（包括質材、檢驗依據(jù)、執(zhí)行標準等），特殊產(chǎn)品須有檢驗資質的檢驗機構出具的檢驗報告（隨貨同行或提前送達）。　　甲方：（蓋章）________　　代表：________　　乙方：（蓋章）________　　代表：________有關承攬合同11　　地址：______　　電話：______傳真：______　　容器類委托加工承攬合同NO：______　　委托方：_____公司簽訂地點：______　　受托方：______簽訂時間：______　　標的、數(shù)量、價款：　　驗收標準：按雙方確定的樣品驗收?！　×⒑贤p方代表簽字蓋章后生效。　　乙方在工程結束時，甲方應會同供電局有關部門進行竣工驗收?！　∈┕て陂g，甲方應派員到現(xiàn)場協(xié)助解決安裝施工期間所發(fā)生的特殊情況?！　∷?、施工及竣工驗收：　　根據(jù)工程施工要求，甲方應于施工前具備土建驗收條件（包括完成破路申請手續(xù)，設備進場道路暢通等），并確保自建附屬工程質量為乙方進場創(chuàng)造施工條件?！　」こ填A算款總計：102496元；（高壓電纜、10KV線路部分按實際耗材在決算中計收）　　本工程款分2次結清，其中：　?。?）合同簽訂3天內應付工程款的70%（計70000元）　?。?）工程竣工驗收合格決算審核后，送電前工程款全部付清?！　〖追截撠熥龊们嗝缳r償?shù)扔嘘P政策處理?！　∫曳讲少徦须姎庠O備和原料，應從國家定點廠家采購，并符合國家有關質量、技術標準?！　《?、有關技術及服務要求：　　乙方應根據(jù)甲方的要求做好開工和竣工等有關技術工作，協(xié)助并配合線路驗收、接入系統(tǒng)及并網(wǎng)工作?！　《ㄗ鞣剑海ㄉw章）承攬方：（蓋章）　　代表人：（蓋章）代表人：（蓋章）　　地址：地址：　　電話：電話：　　開戶銀行：開戶銀行：　　帳號：帳號：　　____年___月___日訂有關承攬合同10　　甲方：________　　乙方：________　　依照《中華人民共和國合同法》有關規(guī)定，結合本工程具體實際情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，共同遵守?！　”竞贤訽_年__月__日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力?！　〉谑臈l___在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失?！　o故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。　　未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失?！　≡诔袛埛街谱鞯倪^程中發(fā)生的任何損害及由于工作過程中發(fā)生的事故由承攬方負責?！　∩米哉{換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，在承方應當賠償定作方因此造成的損失。　　由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應