【正文】 合同自甲、乙雙方簽字之日起生效，此合同一式三份，甲方保存兩份，乙方保存一份。　　第五條糾紛解決方式　　發(fā)生合同糾紛，雙方協(xié)商不成，按下列第（2）項(xiàng)規(guī)定辦理?！　￠_工日期_____年_____月_____日　　竣工日期_____年_____月_____日　　第二條 工程監(jiān)理　　若本工程實(shí)行工程監(jiān)理，甲方與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知乙方。提供施工期間的水源、電源，并說明使用注意事項(xiàng)。　　，不得擾民及污染環(huán)境。凡甲方直接與乙方現(xiàn)場(chǎng)工作人員商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果，均由甲方承擔(dān)?！　?由乙方提供的材料、設(shè)備的，乙方應(yīng)在料、設(shè)備運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)的時(shí)間提前通知甲方，雙方共同驗(yàn)收。　　第三條原材料由甲方提供。雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，由縣物價(jià)局提供檢驗(yàn)證明。甲方不履行合同時(shí)，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。　　五、甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值20%的違約金?！　〉谑臈l不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任?！　〉谑畻l定作人解除承攬合同應(yīng)及時(shí)書面通知承攬人。其中，月度保潔費(fèi)用為 元。　?。环駝t，所產(chǎn)生的責(zé)任由甲方承擔(dān)。　　七、合同的變更或解除　　1．本合同履行過程中經(jīng)雙方協(xié)商，可變更合同內(nèi)容或解除合同?！　「郊汗ぷ鞣秶肮ぷ鳂?biāo)準(zhǔn)　　甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：　　法定代表人 法定代表人　　或委托代理人： 或委托代理人：　　年 月 日 年 月 日　　簽訂地點(diǎn):有關(guān)承攬合同9　　承攬方：　　定作方：　　定作方委托承攬方加工長春——吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴(kuò)大面積的工作，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守?！　〕袛埛綄?duì)于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。定作方不履行合同的，無權(quán)請(qǐng)求返還定金?！　〗桓抖ㄗ魑锘蛲瓿晒ぷ鞯臄?shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失?！　∥窗春贤?guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)、或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的，由承攬方對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。　　超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金?！　∫曳绞芗追轿?，承擔(dān)甲方新上建德市檔案館遷建250KVA變配電受電工程，具體事宜雙方明確如下：　　一、甲方委托給乙方的工程項(xiàng)目和內(nèi)容：　　250KVA變受電工程的設(shè)計(jì)、設(shè)備購置、安裝調(diào)試?！　」こ炭畹慕Y(jié)算以審計(jì)決算為依據(jù)?！　∑?、合同一式4份，甲方執(zhí)2份，乙方執(zhí)2份。　　交貨地點(diǎn)、日期及方式：合同簽訂之日起10個(gè)工作日發(fā)貨，逾期按合同總額1%支付違約金。合同簽訂后，乙方關(guān)于工程的相關(guān)事宜應(yīng)與甲方聯(lián)系，以確保工程質(zhì)量和工期?！　《?、合作時(shí)間及地址：xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。 五、合作盈虧及分配方式：公司合作項(xiàng)目的資金往來設(shè)置雙方共同確認(rèn)的資金帳戶（含轉(zhuǎn)帳帳戶及現(xiàn)金帳戶），合作項(xiàng)目經(jīng)營收入扣除成本（場(chǎng)租分?jǐn)傢?xiàng)目、工資、稅金及日常經(jīng)營管理費(fèi)用）后盈虧按甲方%、乙方%共同享有和承擔(dān)?！　、跒楸捡Y、寶馬車輛維修做好技術(shù)保障及技術(shù)特訓(xùn)工作。守約方有權(quán)要求對(duì)方賠償損失并有權(quán)解除本協(xié)議?！　〖追剑骸　∫曳剑骸　》ǘù砣耍骸　〈砣耍河嘘P(guān)承攬合同14　　承攬方：以下簡(jiǎn)稱甲方　　定作方：以下簡(jiǎn)稱乙方　　甲方為乙方加工柜臺(tái)，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并通知乙方。交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗(yàn)收合格，辦理交接手續(xù)。　　第十二條甲方的違約責(zé)任　　1，甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。　　3，乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失?！　”竞贤皇轿宸?，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價(jià)局，縣建設(shè)銀行各存一份?！　〉谑臈l不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任?！　?，甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值%的違約金?！　〉谑畻l本合同簽字之日，乙方向甲方給付預(yù)付款元元）。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)?！　?，甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價(jià)局核定價(jià)格后，雙方代表當(dāng)面封存樣品，作為驗(yàn)收的依據(jù)。否則另一方有權(quán)要求賠償損失，如損失難以計(jì)算的，損失賠償數(shù)額為xx萬元/年乘以本合同未到期年度（不滿一年的按一年計(jì)）?！　、圩院献鲄f(xié)議生效后，因維修投訴造成甲方的經(jīng)濟(jì)損失由雙方共同承擔(dān)。具體折舊率以雙方確認(rèn)為準(zhǔn)?！　、谠O(shè)備添置及場(chǎng)地再改造均由雙方共同確認(rèn)后購置，作為雙方共有的固定資產(chǎn)以及今后設(shè)備折舊、攤銷的依據(jù)?！　∥?、本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包，否則給甲方及乙方自己或第三方造成的一切經(jīng)濟(jì)損失及人身損失均由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任?！　”竞贤男羞^程中發(fā)生糾紛協(xié)商解決，協(xié)商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟?！　〗Y(jié)算方式：委托方支付30%預(yù)付款，收到貨驗(yàn)收合格入庫后再支付60%，余10%作為質(zhì)量保證金留待下次合同履行時(shí)支付，但時(shí)間不超過45天下單，如未下單即付清上筆合同10%尾款?！　∫曳皆谑┕て陂g應(yīng)注意安全，做到文明施工，如發(fā)生違章和野蠻施工所造成意外事故和損失，由乙方自負(fù)?！　∽兣潆娂熬€路安裝工程應(yīng)根據(jù)電力安裝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，符合質(zhì)量要求?！　〉谑鍡l糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴?！　〉谑龡l定作方的違約責(zé)任　　中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失?！　∮馄诮桓抖ㄗ魑铮òǚ敌?、更換、補(bǔ)交等），應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金__元；（合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算，向定作方償付違約金）以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。承攬方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。　　第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法　　按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換，對(duì)物品不得偷換?！　?，綜合評(píng)價(jià)不合格，不再續(xù)簽合同?！　?，具體負(fù)責(zé)承攬服務(wù)范圍與服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施、監(jiān)督與指導(dǎo)，以及甲乙雙方的工作協(xié)調(diào)?！　　㈦姽?yīng)?！　∫?、承攬期限　　本合同自 年 月 日起至 年 月 日止，合同期滿自行終止?！　”竞贤皇轿宸?，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價(jià)局，縣建設(shè)銀行各存一份?！　∪?、乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償?！　〉诎藯l包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)包裝，以定作物不受損壞為準(zhǔn)；每件包裝費(fèi)均按4元計(jì)算，共計(jì)980元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。因此造成的損失，由乙方賠償?！　〉谝粭l加工成品　　品名：____規(guī)格（長，寬，高）：____單位：cm數(shù)量：____備注：____　　玻璃柜臺(tái)：1304090件；塑料臺(tái)面柜臺(tái)：18010095件　　其中不帶抽屜：10件　　玻璃臺(tái)面柜臺(tái)：18010095件　　棉布貨架：18040200件　　大百貨電器貨架：18080200件　　小百貨貨架：18050200件　　第二條加工成品質(zhì)量要求：　　一、材種：柜臺(tái)，貨架一律采用水曲柳。　　 甲方第二次支付工程款后增加的施工，乙方需在收到甲方該增加項(xiàng)目100%的工程款后方予以施工。　　、設(shè)計(jì)、報(bào)價(jià)等相關(guān)服務(wù)?！　　⑹┕みM(jìn)度的監(jiān)督及對(duì)材料進(jìn)場(chǎng)、工程竣工的驗(yàn)收。全部騰空或部份騰空房屋，清除影響施工的障礙物。　　6．2 本合同有效期：自年月日至年月日終止?！　〉谌龡l驗(yàn)收方式及時(shí)間委托方指定人員現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收　　第四條違約責(zé)任。　　第七條：甲方如果沒有按照合同的約定支付以乙方運(yùn)費(fèi)，由甲方賠償乙方損失?！　〉诙l：甲方負(fù)責(zé)木材或枝椏材的裝車和卸車，乙方只承攬裝車后的運(yùn)輸。（大寫________元整）　　結(jié)算方式和期限：________　　第三條：驗(yàn)收方式及時(shí)間：____________　　第四條：違約責(zé)任　　委托方中途廢止合同，向承攬方償付未履行部分廣告費(fèi)10%的違約金；