【正文】 　　（4）審核乙方編制的施工組織設(shè)計(jì)、工程進(jìn)度計(jì)劃及完成工程量報(bào)表?！　。?）協(xié)助乙方組織竣工驗(yàn)收、竣工決算和評優(yōu)申報(bào)；　?。?）負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目管理期間和終結(jié)時的考核審計(jì)；兌現(xiàn)項(xiàng)目承包人經(jīng)濟(jì)收益（包括薪金）或?qū)嵤┙?jīng)濟(jì)賠償處罰；　?。?）協(xié)助乙方選聘項(xiàng)目管理人員，組建項(xiàng)目經(jīng)理部，配置其他生產(chǎn)要素；　　甲方的權(quán)限　　（1）有權(quán)對乙方的施工管理工作進(jìn)行指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督、協(xié)調(diào)；不定期對工程進(jìn)度、質(zhì)量、工程檢（試）驗(yàn)資料、檢查?！　∵M(jìn)度指標(biāo)：滿足總承包合同的要求,　　其他約定：　　五、甲方的職責(zé)和權(quán)限　　甲方的職責(zé)　?。?）負(fù)責(zé)組織施工合同“交底”和施工組織方案的審定以及建設(shè)單位、　　地方社會環(huán)境資源的聯(lián)系銜接；開工前交施工設(shè)計(jì)圖紙?zhí)准跋鄳?yīng)的施工技術(shù)資料給乙方?！　≠|(zhì)量指標(biāo)：一次驗(yàn)收合格率______%。承包范圍內(nèi)總價一次性包死?！　》侄稳蝿?wù)：______年______月______日前完成基礎(chǔ)　　______年______月______日前完成主體結(jié)構(gòu)封頂　　______年______月______日前完成裝修　　______年______月______日前交付使用　　如因建設(shè)方和甲方原因影響工期，則在承包工期基礎(chǔ)上順延?！　∪?、承包工程項(xiàng)目概況：　　工程名稱：　　工程地址：　　建設(shè)單位：　　設(shè)計(jì)單位：　　承包范圍：招標(biāo)文件中規(guī)定的內(nèi)容（含業(yè)主在工程施工過程中因設(shè)計(jì)變更要求增加或調(diào)整的工程內(nèi)容。雙方本著公開、公平、平等、自愿、誠實(shí)信用的原則，達(dá)成如下協(xié)議：　　一、承包的方式：　　風(fēng)險(xiǎn)抵押、個人承包　　乙方同意向甲方交納風(fēng)險(xiǎn)抵押金______萬元，對工程項(xiàng)目的管理負(fù)責(zé)，以風(fēng)險(xiǎn)抵押的方式承包?！　《ㄗ鞣剑篲_______________________ 承攬方：________________________　　代表人：________________________ 代表人：________________________　　____年____月____日 ____年____月____日最新承攬合同14　　發(fā)包人（以下簡稱甲方）：　　法定代表人：　　承包人（以下簡稱乙方）：　　代表人：　　為了全面履行施工合同，加強(qiáng)對工程項(xiàng)目的管理，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，增加項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目相關(guān)人員的收入，經(jīng)甲方研究決定，對該工程項(xiàng)目的管理實(shí)行責(zé)任承包制。　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份?！　　！　〉谑鍡l 糾紛的處理　　加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決。　　變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位，承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定作方。承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%違約金?！　〉谑龡l 定作方的違約責(zé)任　　中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失?！　∩米哉{(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。　　由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失?！　‘惖亟桓兜亩ㄗ魑锊环虾贤?guī)定，暫由定作方代保管時，應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。　　逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____ 元。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的`，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償?！　〉诎藯l 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)__________________________________________________________　　第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)__________________________________________________________　　第十條 結(jié)算方式及期限__________________________________________________________　　第十一條 其他約定__________________________________________________________　　第十二條 承攬方的違約責(zé)任　　未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價，酌減酬金或價款。自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間?！　〗欢ㄗ魑锶掌谟?jì)算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn)?！　〉谄邨l 交貨的時間和地點(diǎn)　　交定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明?！　〉诹鶙l 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法　　按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)?！　?、圖紙等。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償?！　〉谒臈l 技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法　　，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知定作方。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件?！　　　〉谝粭l 加工成品__________________________________________　　第二條 加工成品質(zhì)量要求________________________________________________　　第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量　　，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗(yàn)?！　”竞贤幢M事宜，雙方可協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。木合同及附件共_____頁，一式_____份，具有同等法律效力，其中甲方_____份，乙方_____份?！　〉谄邨l解決爭議的方式　　本合同發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時，向工程所在地人民法院起訴。若乙方無法履行以上承諾而導(dǎo)致甲方無法正常施工時，甲方有權(quán)單方解除本合同且不需向乙方承擔(dān)任何違約責(zé)任或經(jīng)濟(jì)損失?！　〕緱l前三項(xiàng)約定外，乙方違反本合同其他義務(wù)而導(dǎo)致甲方因此遭受經(jīng)濟(jì)損失時，乙方應(yīng)全額賠償甲方的經(jīng)濟(jì)損失并按該損失額的百分之三十向甲方承擔(dān)違約責(zé)任。乙方逾期超過5日的，甲方有權(quán)解除合同。　　二、乙方違約責(zé)任　　乙方未按合同的約定向甲方提供機(jī)械設(shè)備或提供的機(jī)械設(shè)備型號和規(guī)格與合同不符，經(jīng)甲書面告知仍不能按時履行或達(dá)不到甲方要求導(dǎo)致合同無法履行的，甲方有權(quán)解除合同并要求乙方支付違約金并賠償損失。　　一、甲方違約責(zé)任　　甲方未按合同約定支付工程款時，每逾期一日，須按應(yīng)付款額的萬分之______向乙方支付違約金?！　〉谖鍡l違約責(zé)任　　任何一方不履行或者不適當(dāng)履行合同義務(wù)，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金?！　∫曳脚沙鲭S機(jī)操作人員必須持證上崗，服從甲方管理，遵守甲方各項(xiàng)規(guī)章制度。乙方應(yīng)當(dāng)向甲方提供機(jī)械設(shè)備生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證等文件?！　〖追綉?yīng)當(dāng)為乙方提供機(jī)械進(jìn)出場、維護(hù)作業(yè)、工作操作的協(xié)助和便利。乙方無條件退出，并不得以任何理由阻止甲方施工。乙方不能履行前述義務(wù)時，甲方有權(quán)單方解除本合同。并承擔(dān)由此給甲方造成的損失?！　〖追接袡?quán)要求乙方按照合同約定提供合格的機(jī)械設(shè)備和駕駛員?！　∑渌且蚣追皆蛟斐傻氖鹿??！　儆谶`章操作或非現(xiàn)場管理人員違章指揮發(fā)生的事故?！　×?、機(jī)械設(shè)備發(fā)生事故或未遂惡性事故時，乙方應(yīng)及時組織搶險(xiǎn)，防止事態(tài)擴(kuò)大，保護(hù)現(xiàn)場，并報(bào)告甲方和有關(guān)部門，聽候處理?！　∥濉⒁蚬收显斐蓹C(jī)械無法正常運(yùn)行，乙方應(yīng)及時進(jìn)行維修。乙方也可委托具備相應(yīng)資質(zhì)的專業(yè)人員承擔(dān)機(jī)械設(shè)備管理，受托方行為視為乙方行為?！　∷摹C(jī)械設(shè)備由乙方負(fù)責(zé)管理。必須進(jìn)行安裝、檢驗(yàn)、檢測合格后方可投入使用的機(jī)械設(shè)備。乙方收到甲方支付的工程款時，應(yīng)由乙方本人向甲方出具《工程款收款單》　　第三條機(jī)械設(shè)備的使用和管理　　一、乙方應(yīng)當(dāng)按照合同約定的時間、地點(diǎn)，按甲方的書面通知將工程所需的機(jī)械運(yùn)送至本項(xiàng)目施工現(xiàn)場?！　∫曳矫刻旃ぷ骱髴?yīng)及時要求甲方給予簽發(fā)單據(jù)，簽發(fā)單據(jù)的時間若超過1天甲方將不予認(rèn)可其量。并認(rèn)可此人簽發(fā)的單據(jù)，　　機(jī)械設(shè)備按實(shí)際工作時間進(jìn)行計(jì)量，精確到分鐘。單價為：用挖斗___元/小時，用破碎___元/小時?！　〉诙l施工機(jī)械及工程款計(jì)算與支付　　一、機(jī)械設(shè)備：序號_____、機(jī)械名稱、規(guī)格_____、型號、數(shù)量_____。若協(xié)商不成的，則適用《中華人民共和國合同法》及其解釋的規(guī)定。　　十五、其他　　本合同若有未盡事宜的，經(jīng)甲乙雙方或甲乙丙三方協(xié)商后可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，經(jīng)有關(guān)方蓋章簽字后作為本合同的組成部分，具有同等效力?！　「郊把a(bǔ)充協(xié)議具有同等法律效力?！　∈摹⒏郊骸　‰p方公司經(jīng)營執(zhí)照（加蓋公章）　　工程項(xiàng)目預(yù)算，施工圖及效果圖。　　如一方未經(jīng)對方同意而違反約定，另一方可不再履行合同，造成的損失由違約方賠償。　　因?qū)徟掷m(xù)造成工程延期或罰款甲方承擔(dān)所有責(zé)任?！　∈?、違約責(zé)任：　　乙方因自身原因，不能在施工期內(nèi)完成工程，逾期一天扣罰工程總額1%?！　∈?、合同變更：　　合同內(nèi)容及條款的變更，需雙方代理另立合同附件，簽章有效。　　施工過程中，乙方由于自身原因造成員工或第三者人身傷害及財(cái)產(chǎn)損失，乙方承擔(dān)完全責(zé)任。24小時內(nèi)保證制品的正常使用?！　」こ舔?yàn)收單支付甲方時，甲方應(yīng)在接收單手續(xù)上簽字或蓋章，收到工程驗(yàn)收單三日內(nèi)，甲方無意見說明或無任何書面意見，視為驗(yàn)收合格?！　№?xiàng)目施工完畢由乙方工程監(jiān)理先行自檢，自檢合格后上交工程驗(yàn)收單，由甲乙雙方進(jìn)行驗(yàn)收。　　九、驗(yàn)收：　　材料以工程預(yù)算書中所標(biāo)明規(guī)格、品型驗(yàn)收?！　”綉?yīng)當(dāng)提交產(chǎn)品品種、型號、規(guī)格、質(zhì)量符合同規(guī)定的，如果不符合規(guī)定，甲方聲明同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價，甲乙丙三方再次協(xié)商定價。根據(jù)合同法的規(guī)定，承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的，承攬方應(yīng)該負(fù)損害賠償責(zé)任。不管哪方提供，均要約定對原材料的質(zhì)量要求?！　∝?fù)責(zé)合同約定門面標(biāo)識的所有審批工作?！　∫曳竭M(jìn)入現(xiàn)場施工時，施工場地應(yīng)具備施工條件?！　∈┕に胁牧蠂?yán)格執(zhí)行工程項(xiàng)目預(yù)算書所規(guī)定的規(guī)格、品型。以免樣品滅失或自然毀損或?qū)悠穬?nèi)部質(zhì)量有異議而發(fā)生糾紛。質(zhì)量條款要約定明確仔細(xì)?！　∥濉⒐こ唐谙蓿骸　『贤灦ù稳掌鸷怂?，7個工作日。經(jīng)三方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守?！　〉谑龡l 其他約定事項(xiàng)：　　本合同簽訂數(shù)量為工程量約算數(shù)量，供貨與結(jié)算按現(xiàn)場實(shí)際需用量為準(zhǔn)，如超出合同簽訂數(shù)量的10%時雙方需另附補(bǔ)充協(xié)議?！　〉谑粭l 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成由沈陽鐵路運(yùn)輸法院裁決?！　〉谑畻l 違約責(zé)任和雙方義務(wù)：　　乙方未按甲方要求的供貨期限或質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或其它要求履行交貨義務(wù)，承擔(dān)由此造成甲方的一切損失。試驗(yàn)結(jié)果以甲方試驗(yàn)室復(fù)檢報(bào)告為準(zhǔn)，不合格品乙方無條件退場?！　〉谄邨l 包裝及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：按國家標(biāo)準(zhǔn)綁扎。 第五條 隨貨物必備品： 乙方隨車帶此批貨物對應(yīng)的有效材質(zhì)單?！　〉谒臈l 到貨地點(diǎn)、運(yùn)輸方式、運(yùn)雜費(fèi)及其他費(fèi)用約定：甲方 施工現(xiàn)場。100元時進(jìn)行調(diào)價，按基準(zhǔn)價177。 第三條 調(diào)價方法： 合同簽訂單價為當(dāng)日我的鋼鐵網(wǎng)公布的市場建筑鋼材價格行情，作為基準(zhǔn)價格。　　雙方不愿協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成的，雙方商定，采用以下第（____）種方式解決?！　∈?、違約金或者損失賠償額的計(jì)算方法　　違反本合同約定，違約方應(yīng)當(dāng)按《中華人民共和國合同法》規(guī)定承擔(dān)違約責(zé)任。 本合同的履行方式：________________________________　　七、技術(shù)情報(bào)和資料的保密　　__________________________________________________　　八、技術(shù)協(xié)作和技術(shù)指導(dǎo)的內(nèi)容　　__________________________________________________　　九、風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任的承擔(dān)　　在履行本合同的過程中，確因在現(xiàn)有水平和條件下難以克服的技術(shù)困難，導(dǎo)致研究開發(fā)部分或全部失敗所造成的損失，風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任由________承擔(dān)?！　”卷?xiàng)目研究開發(fā)經(jīng)費(fèi)及報(bào)酬：___________元　　其中：甲方提供____元，乙方提供____元?！　∫罁?jù)《中華人民共和國合同法》的規(guī)定，合同雙方就___________________項(xiàng)目的技術(shù)開發(fā)（該項(xiàng)目屬_________計(jì)劃），________經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同?！　“?、委托代理人簽訂本合同書時，應(yīng)出具委托證書。　　七、其他：　　合同如果是通過中介機(jī)構(gòu)介紹簽訂的，應(yīng)將中介合同作為本合同的附件?！　×?、技術(shù)情報(bào)資料的保密：　　包括當(dāng)事人各方情報(bào)和資料保密義務(wù)的內(nèi)容、期限和泄漏技術(shù)秘密應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。 提交開發(fā)成果可采取下列形式：　　、工藝規(guī)程、材料配方和其他圖紙、文章、報(bào)告等技術(shù)文件；　　、磁帶、計(jì)算機(jī)軟件；　　、微生物菌種；　　、樣機(jī)；　　?！　∪?、計(jì)劃內(nèi)項(xiàng)目應(yīng)填寫國務(wù)院部委、省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市、地、市（縣）級計(jì)劃，不屬于上述計(jì)劃的項(xiàng)目此欄劃（/）表示?！　〉谑?