20xx年景觀綠化轉(zhuǎn)包合同范本(參考版)
2025-03-15 01:28本頁面
【正文】
第十六條 合同份數(shù)
本合同一式陸份，甲方肆份，乙方貳份。在人民法院判決、裁定生效前乙方不得停工，且不得以此為由拖延工期。協(xié)商不成的，雙方均可向淮北人民法院起訴。
未經(jīng)甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)。經(jīng)一次整改后，質(zhì)量仍不合格的，甲方有權(quán)不予支付剩余工程款并有權(quán)解除合同，乙方應(yīng)賠償甲方包括逾期交房違約金在內(nèi)的全部損失。
工程竣工后，經(jīng)驗(yàn)收質(zhì)量不合格的，乙方須無條件進(jìn)行整改，直至驗(yàn)收合格，且工期不順延。
乙方未按期竣工，每逾期一日，乙方須按每日合同暫定總價(jià)款的 2 ‰向甲方支付違約金。因甲方原因?qū)е碌陌踩鹿?，由甲方承?dān)相應(yīng)責(zé)任及發(fā)生的費(fèi)用。由于乙方安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用由乙方承擔(dān)。從竣工驗(yàn)收合格之日起10日內(nèi)，乙方應(yīng)向甲方提交工程技術(shù)材料一式兩份。如甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未能組織驗(yàn)收，需及時(shí)通知乙方，另定驗(yàn)收日期。若復(fù)驗(yàn)不合格，其復(fù)驗(yàn)及返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，但工期應(yīng)予順延。甲方不按時(shí)參加隱蔽工程和中間工程驗(yàn)收，乙方可自行驗(yàn)收，甲方應(yīng)予承認(rèn)。
乙方不得將其承包的全部工程轉(zhuǎn)包給他人或者肢解以后以分包名義轉(zhuǎn)包給他人，否則甲方有權(quán)解除本合同。
施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn)，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各項(xiàng)設(shè)備管線。
遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定，妥善保護(hù)好施工現(xiàn)場(chǎng)周圍建筑物、設(shè)備管線、古樹名木。嚴(yán)格按照?qǐng)D紙或作法說明進(jìn)行施工，做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查記錄。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。
第十條 乙方責(zé)任
參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場(chǎng)交底，擬定施工組織設(shè)計(jì)和進(jìn)度計(jì)劃，交甲方審定。對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查，辦理驗(yàn)收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
辦理施工所涉及的各種申請(qǐng)、批件等手續(xù)。
第九條 甲方責(zé)任
開工前五天，甲方向乙方提供經(jīng)確認(rèn)的施工圖紙或施工做法說明兩份，并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)交底。余款5%于質(zhì)保期滿無質(zhì)量問題后一次性無息付清。工程驗(yàn)收合格并移交，乙方按甲方工程結(jié)算流程上報(bào)竣工結(jié)算，附經(jīng)項(xiàng)目公司、監(jiān)理公司確認(rèn)的竣工施工圖紙。綠化綜合單價(jià)執(zhí)行《附件1》，鋪裝石材執(zhí)行《附 3件2》、其它材料按20xx年11月份《淮北市場(chǎng)信息價(jià)》下浮5個(gè)點(diǎn)，人工費(fèi)按政策性文件進(jìn)行調(diào)整。裝飾執(zhí)行1999年《安徽省裝飾工程綜合價(jià)目表》第二版。
第八條 工程價(jià)款及工程款支付方式
工程暫定總價(jià)：大寫：壹佰貳拾萬元整 (￥ )。
苗木在質(zhì)保期內(nèi)由乙方?；睿舫霈F(xiàn)死亡，由乙方無條件更換。質(zhì)保期從驗(yàn)收合格交付甲方之日起計(jì)算。
乙方在施工中應(yīng)加強(qiáng)質(zhì)量管理，建立有效的質(zhì)量控制和檢查制度，積極配合甲方工作人員進(jìn)行工程質(zhì)量監(jiān)督，因乙方施工原因造成部分工程質(zhì)量不合格，乙方應(yīng)在限期內(nèi)進(jìn)行修補(bǔ)或返工，其損失由乙方自行負(fù)擔(dān)。
由于綠化、景觀工程的特殊性，為確保美觀、經(jīng)濟(jì)和適用，經(jīng)甲方認(rèn)可后，乙方在施工中采購的鋪裝材料必須按《附件2》的要求經(jīng)甲方、監(jiān)理公司選樣、封樣后方可使用。
考慮到本工程的重要性，乙方負(fù)責(zé)采購的成品、半成品須經(jīng)甲方同意。由于乙方采購的材料、綠化苗木和設(shè)備等不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，乙方不得使用并立即負(fù)責(zé)重新采購符合本工程要求的材料、綠化苗木。
合同工期總?cè)諝v天數(shù) 日。
第四條 合同工期
開工日期：20xx年 月 日。
工程內(nèi)容：20xx年10月“合肥景觀設(shè)計(jì)有限公司”設(shè)計(jì)的施工圖紙范圍內(nèi)的綠化、景觀、景觀照明、鋪裝、等所有內(nèi)容。
工程地點(diǎn):
第二條 工程承包范圍和內(nèi)容
承包范圍：淮北樣板區(qū)綠化、景觀、景觀照明、鋪裝等工程 。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
景觀綠化轉(zhuǎn)包合同范文3 發(fā)包人：(簡(jiǎn)稱甲方)
承包人：(簡(jiǎn)稱乙方)
甲、乙雙方依照《合同法》和其他相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，遵循公平、誠信的原則，經(jīng)協(xié)商一致，現(xiàn)就“淮北
范文總結(jié)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1