20xx年安裝承包合同范本(參考版)
2025-01-25 22:23本頁面
【正文】
甲方：
乙方：
。接管各級安全檢查人員依法實施監(jiān)督檢查，乙方要保證安裝施工及管理人員的人身安全。
四、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
(2)合同簽訂后3日內(nèi)乙方人員及設(shè)備必須到場。
(2)乙方自行配備所需工具
(3)咋放提供鋼材、方管、鋁型板及所有輔料。
(1)工程結(jié)算按實際發(fā)生可視面積結(jié)算。雙方就建設(shè)工程施工勞務(wù)事項協(xié)商一致，乙方愿意承擔(dān)咋放的安裝施工任務(wù)。
第十一條補(bǔ)充條款:
第十二條爭議解決：如雙方發(fā)生爭議，雙方協(xié)商，協(xié)商不成，到乙方所在地的人民法院解決。
如甲方未及時支付工程款，拖延三日以上，乙方有權(quán)停工，所造成的工期延誤或其它后果，均由甲方承擔(dān)。
第八條違約責(zé)任:
乙方因違反本合同相關(guān)條款，而沒有按時竣工，逾期一天按工程造價的，向甲方支付違約金。與此同時，以上新要求所導(dǎo)致的以下情況，由甲方負(fù)責(zé)，并及時支付乙方相關(guān)費用：
(1)施工工期順延。
(3)因政府行為、相鄰關(guān)系、下雨、下雪、大風(fēng)等不可抗力因素，影響施工以及造成停工
的，因此導(dǎo)致的工期延誤，乙方?jīng)]有責(zé)任，工期應(yīng)順延。從應(yīng)付款日期算起，一直到款付為止，期間有幾天則工期向后順延幾天，責(zé)任歸甲方。乙方按通知日期進(jìn)場施工，開始計
范文總結(jié)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1