【導讀】分包合同》配套使用?！啊吨貞c市水利水電土建工程施工合同示范文本》”。文本》簽訂施工合同。規(guī)的規(guī)定，遵循自愿、平等、公平和誠實信用的原則，經(jīng)協(xié)商一致，可研文件名稱、文號：。為滿足本工程總工期的要求，承包人承諾采取一切有效措施，使本合同以下關鍵項目進度滿足控制性工期要求。否則，承擔工期延誤責任。理人向承包人提供現(xiàn)場測量基準點、基準線和水準點及其書面資料。發(fā)包人應按合同約定按時支付合同價款。治安保衛(wèi)、施工作業(yè)安全以及消防、防汛和抗災等工作。明施工的統(tǒng)一管理和協(xié)調工作不免除承包人應負的責任。安全以及特種行業(yè)許可手續(xù)。發(fā)包人應按合同規(guī)定負責辦理由發(fā)包人投保的保險。本合同履約擔保金額為人民幣（大寫）萬。履約擔保證件在保修責任終止前有效，并在有效期結束后14天內。退還給承包人；履約保證金在工程驗收合格后14天內返還承包人。格按監(jiān)理審批的施工圖紙進行施工。

　　

【正文】 。 除發(fā)包人指定分包外，承包人對其分包項目的實施以及分包人的行為向發(fā)包人負全部責任。承包人應對分包項目的工程進度、質量、安全、計量和驗收等實施監(jiān)督和管理。 十一、違約與索賠 — 23 — 在履行合同過程中，承包人 未按第 款規(guī)定履行義務或 發(fā)生下述行為之一者屬承包人違約： 承包人無正當理由未按開工通知的要求及時進 場 組織施工和未按 本合同約定 的進度計劃有效地開展施工準備，造成工期延誤； 承包人將合同或合同的任何部分或任何權利轉讓給其他人，或私自將工程或工程的一部分分包出去； 未經(jīng)監(jiān)理人批準，承包人私自將已按合同規(guī)定進入工地的工程設備、施工設備、臨時工程設施或材料撤離工地； 承包人使用不合格的材料和工程設備，或拒絕處理不合格的工程、材料和工程設備； 由于承包人原因未按合同進度計劃及時完成合同規(guī)定的工程或部分工程， 連續(xù) 3 個月 未采取有效措施趕上進度，造成工期延誤； 承包人在保修期內未 對 工程移交證書中所列的缺陷清單內容進行修復，或經(jīng)監(jiān)理人檢驗認為修復質量不合格而承包人拒絕再進行修補； 承包人 無正當理由 否認合同有效或拒絕履行合同規(guī) 定的承包人 義務 ， 經(jīng)查證核實后，發(fā)包人可將此行為上報行業(yè)主管部門，記入該企業(yè)誠信檔案。 由于承包人原因 本合同項目 未能按合同 約定的 日期完工，承包人應支付逾期完工違約金。逾期完工違約金 元 /天，累計不超過 元。 承包人發(fā)生違約行為時，監(jiān)理人應及時向承包人發(fā)生書面警 — 24 — 告或停工整改通知，限期整改；監(jiān)理人發(fā)出停工整改通知 28 天后，承包人仍無視監(jiān)理人的指示，不提交整改報告，不采取整改措施，則發(fā)包人可通知承包人解除合同。解除合同時，承包人應按本工程中標價格的 %（ 5%~10%）向發(fā)包人支 付違約金，同時應賠償由此給發(fā)包人造成的超過該違約金的實際損失。 在履行合同過程中，發(fā)包人 未按第 款規(guī)定履行義務或 發(fā)生下述行為之一者屬發(fā)包人違約： 發(fā)包人未能按合同規(guī)定的內容和時間提供施工用地、測量基準和應由發(fā)包人負責的部分準備工程等承包人施工所需的條件； 發(fā)包人未能按合同規(guī)定的時限向承包人提供應由發(fā)包人負責的施工圖紙； 發(fā)包人未能按合同規(guī)定的時間支付各項預付款或合同價款，或 無正當理由 阻撓、拒絕批準任何支付憑證，導致付款延誤； 由于法律、財務等原因導 致發(fā)包人已無法繼續(xù)履行或實質上已停止履行本合同的義務。 由于 發(fā) 包人原因 造成的工期延誤，由發(fā) 包人 承擔由此造成的窩工人員損失和機械設備閑置損失，并相應順延工期；若發(fā) 包人 要求承包人 通過趕工方式保證工程按合同約定工期按期完工，則應由發(fā)包人承擔采取趕工措施所增加的合理費用。 發(fā)包人違約，并在收到承包人通知后 28 天內仍未采取措施改正，承包人有權暫停施工，發(fā)包人應承擔違約增加的費用和工期延誤責任。暫停施工后，發(fā)包人仍不采取有效措施糾正其違約行為，承包 — 25 — 人有權解除合同。解除合同時，發(fā)包人應向承包人支付已完工程 的合同價款，同時按本工程中標價格的 %向承包人支付違約金，同時應賠償由此給發(fā)包人造成的超過該違約金的實際損失。 索賠的提出。 雙方 有權根據(jù)本合同及其它有關規(guī)定向 對方 提出索賠 。但應在索賠事件發(fā)生后 28 天內將索賠意向書提交監(jiān)理 人 ，并抄送 違約 方。在上述意向書發(fā)出后的 28 天內，再向監(jiān)理單位提交索賠申請報告，詳細說明索賠理由和索賠費用的計算依據(jù)，并應附必要的當時記錄和證明材料。如果索賠事件繼續(xù)產(chǎn)生影響， 履約 方應按監(jiān)理單位要求的合理時間間隔列出索賠累計金額和提出中期索賠申請報告，并在索賠事件影響結束后的 28 天內向監(jiān)理單位提交包括最終索賠金額、延續(xù)記錄、證明材料在內的最終索賠申請報告，并抄送 違約 方。否則， 違約 方 可不受理。 索賠的處理 。 監(jiān)理 人 收到 履約 方提交的索賠意向書，應核查 履約 方的當時記錄，并可指示 履約 方繼續(xù)作好延續(xù)記錄以備核查，監(jiān)理單位可要求履約 方提交全部記錄的副本。 監(jiān)理 人 收到 履約 方提交的索賠申請報告和最終索賠申請報告后，應立即依據(jù)當時記錄進行審核，并在 履約 方提交上述報告后的42 天內與 雙 方充分協(xié)商后作出決定，在上述時限內將索賠處理決定通知 履約方 ，并抄送 違約 方。 雙 方應在收到監(jiān)理 人 的索賠處理決定后 14 天內，將其是否同意索賠處理決定的意見通知監(jiān)理 人 。若雙方均接受監(jiān)理單位的決定， — 26 — 則監(jiān)理單位應在收到上述通知后的 14天內將確定的索賠金額列入付款證書中支付；若雙方或其中一方不接受監(jiān)理單位的決定， 雙方可共同協(xié)商成立爭議調解組， 任何一方可提請 爭議調解組 解決 。 若 履約方 未遵守各項索賠規(guī)定，則應得到的付款不能超過監(jiān)理 人 依據(jù)當時記錄核實后決定的或爭議 調解組 提出的或仲裁機構裁定的金額。 索賠的期限。 承包 人 提交了完工付款申請單后，應認為已無權再提出在本合同工程移交證書 頒發(fā)前所發(fā)生的任何索賠。承包 人 提交的最終付款申請單中，只限于提出本合同工程移交證書頒發(fā)后發(fā)生的新的索賠。 十二、工程驗收 發(fā)包人應按現(xiàn)行的水利水電工程驗收規(guī)程及時主持或組織工程的各項驗收。 承包人應在接到監(jiān)理人的指示后 天內提交、整編應由承包人負責的驗收資料。 無論是發(fā)包人原因或是承包人原因，造成工程在具備驗收條件時不能及時進行完工驗收或竣工驗收的項目，責任方要承擔工程保管費用 元，一次性支付給非責任方。 十三、爭議解決方式 本合同在履行過程中發(fā)生爭議時，雙方應及時友 好協(xié)商解決，協(xié)商不成時，雙方同意選擇以下第 種方式解決： ①由 仲裁委員會仲裁； — 27 — ②向人民法院起訴。 十四、其它 本工程的保修期自工程移交證書中寫明的全部工程完工日開始算起，保修期為 個月。 本合同所指不可抗力適用我國《合同法》等相關法律、法規(guī)的有關規(guī)定。合同簽訂后發(fā)生因不可抗力造成的巨大損失和嚴重損壞，致 使任何一方無法繼續(xù)履行合同時，經(jīng)協(xié)商可解除合同。 雙方應按《廉政合同》范本（見附件 7），在簽訂工程施工合同的同時，簽訂《廉政合同》，并與工程施工合同同時生效。 雙方 的法定代表人或其委托代理人在本施工合同上簽名（或簽章）并加蓋單位公章（或合同專用章），合同生效。 承包人已將合同工程全部移交給發(fā)包人，且保修期滿，發(fā)包人或被授權的監(jiān)理人已頒發(fā)保修責任終止證書，合同雙方均未遺留按合同規(guī)定應履行 的義務 時，合同自然終止。 本合同一式 份，具有同等法律效力，雙方各執(zhí) 份。 十 五 、合同附件 1． 中標通知書 2．投標報價書 3． 招標文件 4． 技術條款 5． 圖紙 6． 已標價的工程量清單 — 28 — 7． 《廉政合同》 8． 其它 材料 發(fā) 包 人： （公章） 承 包 人 ：（公章） 法定代表人 ： （簽名） 法定代表人 ： （簽名） 現(xiàn)場代表 ： （簽名） 項目經(jīng)理 ： （簽名） 地 址： 地 址： 郵政編碼 ： 郵政編碼 ： 電 話： 電 話 ： 傳 真： 傳 真 ： 開戶銀行 ： 開戶銀行 ： 帳 號： 帳 號 ： 年 月 日