打井施工工藝-資料下載頁
2024-11-15 22:08本頁面
【正文】 員必須常駐現(xiàn)場實(shí)施施工管理，中途項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目部人員需離崗必須履行書面請假手續(xù)并經(jīng)發(fā)包人同意。若未經(jīng)發(fā)包人同意而擅自離崗的，將處以每人每天500元的違約金，在支付工程款時(shí)從應(yīng)付的工程款中扣除。若擅自離崗連續(xù)達(dá)7天以上的，經(jīng)發(fā)包人提出仍未改正的，發(fā)包人有權(quán)終止合同，因此給發(fā)包人造成損失的，發(fā)包人將依法追償。13．4 在施工過程中，因工程事故、安全事故、換進(jìn)事故造成的經(jīng)濟(jì)損失由承包人承擔(dān)。13．5 乙方應(yīng)接受發(fā)包人的總體組織、協(xié)調(diào)、管理。13．6乙方自行協(xié)調(diào)解決本工程實(shí)施過程中發(fā)生的地方矛盾，乙方可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情況、道路及其它影響報(bào)價(jià)的任何情況，任何因忽視或誤解工地情況而導(dǎo)致的索賠或工期延長申請將不被批準(zhǔn)。13．7承包人進(jìn)場后，必須服從發(fā)包人和監(jiān)理單位對施工場地總平面的規(guī)劃，服從發(fā)包人和監(jiān)理單位的統(tǒng)一調(diào)度和指揮。如出現(xiàn)不服從管理和下列現(xiàn)象的，發(fā)包人將視情節(jié)輕重認(rèn)定承包人是否違約，并根據(jù)情況要求承包人承擔(dān)違約責(zé)任，支付違約金。13．8 本項(xiàng)目施工過程中遇到的一切矛盾及由此發(fā)生的費(fèi)用與發(fā)包人無涉，均由承包人自行負(fù)責(zé)，并在投標(biāo)報(bào)價(jià)中考慮。承包人協(xié)調(diào)解決本工程實(shí)施過程中因施工發(fā)生的所有矛盾或與其他專業(yè)工程施工單位的配合矛盾，費(fèi)用在投標(biāo)報(bào)價(jià)中考慮，發(fā)包人不另支付此項(xiàng)費(fèi)用。由于承包人管理不善，在施工中污染周圍環(huán)境、施工噪音干擾他人等所引起的政府職能部門罰款或停工整改或引起周圍居民糾紛和索賠時(shí)，其所有發(fā)生的費(fèi)用與損失將全部自行承擔(dān)。13．9 承包人必須按市有關(guān)文件做好安全與文明施工，合同實(shí)施期間所有消防、市容保潔、環(huán)境噪聲、成品保護(hù)、文明施工均由承包人負(fù)責(zé)，并自行承擔(dān)由此發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用。在承包人施工期間出現(xiàn)任何安全事故均由承包人負(fù)責(zé)處理，同時(shí)不免除承包人造成不良后果后所應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任及其它責(zé)任。13．10 承包人必須保證農(nóng)民工工資及時(shí)發(fā)放到位，不得截留和拖欠。若發(fā)包人發(fā)現(xiàn)一次承包人因農(nóng)民工工資未及時(shí)發(fā)放而造成矛盾，發(fā)包人有權(quán)扣除承包人應(yīng)得工程款而直接用于發(fā)放，并扣承包人拖欠發(fā)放額的30％作為違約金。13．11 本工程承包人投標(biāo)保證金直接繳至發(fā)包人指定帳戶，轉(zhuǎn)為履約保證金。13．12 本工程價(jià)款一律通過銀行非現(xiàn)金結(jié)算，實(shí)行專款專用。13．13 乙方在施工過程中必須確保安全和文明施工，如造成各種人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或其它事故，均由乙方自行負(fù)責(zé)處理和經(jīng)濟(jì)賠償，發(fā)包人不承擔(dān)任何責(zé)任。13．14 乙方應(yīng)根據(jù)工程實(shí)際施工情況做好竣工圖的編制工作，確?？⒐D紙的質(zhì)量。13．15 在本合同履行過程中，如承包人發(fā)生如下情形之一，發(fā)包人將視承包人嚴(yán)重違約，立即解除合同，承包人承擔(dān)違約責(zé)任并承擔(dān)由此造成的一切損失，承包人在現(xiàn)場的人員無條件退場，承包人在現(xiàn)場的設(shè)備和材料無條件供發(fā)包人使用，其設(shè)備租金和材料價(jià)值如有剩余,待雙方商定或法院判決生效后7天內(nèi)支付。① 不同意本工程合同條件；②停工或拖延施工進(jìn)度或影響施工質(zhì)量； ③無正當(dāng)理由，單方面要挾發(fā)包人提高合同價(jià)款； ④無正當(dāng)理由，單方面要挾發(fā)包人給予某種補(bǔ)償。13．16本專用條款未盡事宜，按國家和省有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章要求處理。，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成本合同一式肆份，甲乙雙方各執(zhí)貳份。甲方：法人代表（委托人）： 通訊地址：聯(lián)系電話：乙方：河北地礦建設(shè)工程集團(tuán)衡水公司 法人代表（委托人）：通訊地址：衡水市紅旗大街808號 聯(lián)系電話：*** *** 簽訂合同日期：2016 年月 12 日的，依法向工程所在地的人民法院起訴。
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1