【正文】 在合同簽定后，并經(jīng)甲方正式通知乙方可進場進行臨時搭蓋（即項目部）。發(fā)包人在開工前十五天，向承包人提供完整的施工圖紙八套；發(fā)包人要求，未經(jīng)發(fā)包人同意，承包人不得把施工圖紙?zhí)峁┙o任何第三方。進場前有關(guān)要求處理時間確認：1）水準點與座標控制點交驗的時間及要求；2）圖紙會審和設(shè)計交底時間；3）雙方約定發(fā)包人應(yīng)完成的其它工作。五、承包人職責(zé)：進場施工前，承包人應(yīng)按以下約定時間和要求完成以下各項工作：1）由資質(zhì)等級和業(yè)務(wù)范圍允許的承包人完成施工組織設(shè)計及進度安排提交時間；2）承擔(dān)施工安全保衛(wèi)工作及非夜間施工照明的責(zé)任和要求；3）已完工的工程成品保護的特殊要求及費用承擔(dān)約定；4）施工場地清潔衛(wèi)生的要求；5）施工場地周圍地下管線和鄰近建筑物、構(gòu)筑物（文物保護建筑），古樹名木的保護要求及費用承擔(dān)約定；6）承包人應(yīng)在本工程全部竣工驗收后提供完整的竣工圖3套給發(fā)包人。六、竣工驗收：宏遠竹木業(yè)廠房工程竣工并具備驗收條件的，乙方提交宏遠竹木業(yè)廠房工程的竣工驗收報告，甲方在收到竣工報告15日內(nèi)應(yīng)組織相關(guān)部門進行驗收，如到期未組織驗收或驗收后5個工作日內(nèi)不予以批準又不提出整改意見的，則視為竣工驗收通過。七、決算依據(jù)：1）工程量根據(jù)甲方提供的雙方確認的施工圖紙、會審紀要和設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證增加的工程量和價格確認函為決算依據(jù)，按現(xiàn)行定額計價結(jié)算，按實計算工程量。2）本工程結(jié)算計價套用定額：所有建設(shè)項目均按福建省最新定額套用和最新相關(guān)文件調(diào)整，人工、機械費用按國家最新政策及地方現(xiàn)行政策文件調(diào)整。3）材料價格按南平地區(qū)當月信息價計算，信息價沒有的按雙方確認的市場價計算。當材料市場價超出施工期間材料信息價時，應(yīng)按市場價調(diào)整。4）工程類別均按照三類進行取費，有施工地下室的工程按二類進行計算。（詳見附件，本工程預(yù)算取費計算標準）5）勞保費用按承包施工公司類別計取。（詳見附件：勞保核定卡計取）6）工程結(jié)算總價款不下浮。7）鋼材、水泥價格分為兩個階段報價確認，地材按實時價格確認。鋼材、水泥、地材市場價超出施工期間材料信息價時，應(yīng)按市場價調(diào)整，按實際到場價格加價10%簽證。八、工程款支付方式：“三通一平”工程進場20日，付總工程款的50%，余下50%待“三通一平”工程竣工付清。土建工程：本工程無進度款、工程墊款到單項工程落架時，叁個工作日內(nèi)付80%的工程款；竣工后交付甲方，甲方壹個月內(nèi)付給乙方工程價款的97%；竣工結(jié)算支付：1）承包人必須報送完整的結(jié)算資料包括詳細的工程量計算書、鋼筋抽筋表、竣工圖、工程聯(lián)系單等，所有資料一式四份，由發(fā)包人和所委托的造價單位按合同共同進行審核結(jié)算，審核過程中如承包人漏項的發(fā)包人不予認可；如發(fā)包人認為有遺漏的文件和資料不齊全，承包人需在一個星期內(nèi)補齊，否則發(fā)包人不予結(jié)算；竣工結(jié)算稿審核報告征求意見稿時限為壹個月內(nèi)，在承包方確認后的10個工作日內(nèi)出最終結(jié)算報告；若由于承包人在補充提交資料和核對過程中不配合或不派出核對等原因造成延期，責(zé)任由承包人承擔(dān)，審核時間順延；發(fā)包人即時向承包人支付工程總造價的97%工程款，余下3%為工程保修金；工程保修金的返還、發(fā)包人預(yù)留結(jié)算總造價的3%作為工程保修金（保修期限為壹年），期滿后十天內(nèi)支付保修金，保修金不計利息。九、違約、索賠與爭議發(fā)包人必須按合同約定按時支付工程款，若發(fā)包人未按合同約定支付工程款，承包人可以以在建物抵押，超過付款時間三十天承包人有權(quán)停止施工，%利率計算，并向承包人支付每天2000元人民幣停工損失費，如發(fā)包人在總共60天內(nèi)還未能支付所應(yīng)支付的工程款，發(fā)包人應(yīng)從第61日起向承包人追加支付所欠工程款的1%作為違約金，發(fā)包人應(yīng)從第61日起向承包人追加支付所欠工程款的1%作為違約金，若總逾期90天內(nèi)未能支付工程款，應(yīng)通過協(xié)商解決，解決不成，由人民法院審理后認定，因此造成的工期延誤等損失由過失方承擔(dān)責(zé)任。在施工過程中嚴格甲、乙雙方約定組織計劃進度表施工如因承包人原因未能按計劃完成，延誤超過三十天，在發(fā)包人提出警告后承包人仍無法趕上工期的，發(fā)包人有權(quán)扣撥該期進度款，并有權(quán)要求承包人在下個施工進度月超上原計劃工期后再予以撥放進度款。延誤累計超過四十天，甲方有權(quán)終止合同，并由乙方承擔(dān)由此造成的損失；除因發(fā)包人違約外，承包人不得單方面停工（如因工程質(zhì)量原因，監(jiān)理要求停工整改等），否則視為承包人違約，每停工一個日歷天罰款人民幣2000元；若承包人停工在七個日歷天以上，發(fā)包人有權(quán)單方面終止本施工合同，相關(guān)損失由承包方負責(zé)；因承包人責(zé)任造成施工合同終止時，承包人無條件在十個工作日內(nèi)移交相關(guān)資料并將所有人員退出本施工現(xiàn)場；承包人承諾按每拖延一個工作日罰款人民幣壹仟元；發(fā)包人在終止合同后，對承包人已施工完成的項目中確定合格部分的80%工程量進行結(jié)算，經(jīng)發(fā)包方、監(jiān)理方、審計方四方審核后支付。雙方在履行合同的過程中發(fā)生爭議時，在有關(guān)部門調(diào)解無果的情況下，可拆諸有管轄權(quán)的促裁機械或人民法院。八、其他事項：項目簽訂合同后乙方安排進場準備工作，甲方負責(zé)辦好施工許可證。本協(xié)議未盡事宜，雙方另有補充協(xié)議，如本協(xié)議與合同范本條款有抵觸的，按本協(xié)議條款執(zhí)行。本協(xié)議書與該工程項目的其它合同具同等法律效力。九、甲方應(yīng)派專人協(xié)調(diào)公安、交通、城管、環(huán)保、建設(shè)局、周邊居民等一切協(xié)調(diào)工作，保證工程順利施工，其相關(guān)費用由甲方全部負責(zé)。十、本合同一式捌份，發(fā)包方、承包方各執(zhí)肆份，未盡事宜經(jīng)雙方協(xié)商后可作補充，補充條款與本協(xié)議具有同等法律效力。甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：簽約時間：年月日簽約地點：武夷山市