【正文】 ___乙方：__________________經(jīng)各方友好協(xié)商，本著平等、自愿、有償、誠實信用原則，就土地轉(zhuǎn)讓事宜達成協(xié)議如下：一、地塊概況。宗地四至：前抵六納公路、后抵溫應(yīng)權(quán)木材廠、左抵溫應(yīng)權(quán)門面、右抵秋樹地界(預(yù)留一米左右小路)。二、轉(zhuǎn)讓方式，作住宅用地。，轉(zhuǎn)讓總價為人民幣100600元。三、違約責任，并承諾創(chuàng)造條件讓乙方取得該塊土地，若乙方未能取得該地塊，甲方愿意雙倍返還定金及轉(zhuǎn)讓款，應(yīng)以每月未付部分的萬分之貳作滯納金支付給甲方。否則，視同終止履行本協(xié)議，并有權(quán)處置已付定金。，施工過程中會給甲方帶來出入住所不便，甲方應(yīng)當保證安全的情況下自行解決。四、其他，乙方承擔相應(yīng)的39。土地契稅和交易費用。、法規(guī)和規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù)。，須經(jīng)各方協(xié)商解決，并簽訂相應(yīng)的補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。、爭議，經(jīng)協(xié)商無效時，提請法院裁決。，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方：_______________乙方：_______________證明人：_______________農(nóng)村建房合同范本13房主人（甲方）：承建人（乙方）：甲方委托乙方承建民房一幢，為明確雙方在承建過程中的權(quán)利、義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本合同。一、建筑項：私人住宅主體工程。二、承建方式：甲方將其住宅主體工程以包工不包料的方式承包給乙方承建甲方負責提供施工用的水源、鋼材、水泥、磚、沙、石、石灰等建筑材料。甲方應(yīng)及時提供以上建筑材料，以免影響乙方正常施工進度。乙方自帶建筑所需的一切工具，包括施工用的攪拌機、震動器等施工機械以及模板、搭架用的竹木等，費用由乙方自理。乙方的施工人員食宿問題由乙方自行解決，費用由乙方自理。三、建房工期：建房工期為天，自挖地基，標高正負零零線開始施工算起。四、承建工程價格：五、施工安全要求：乙方必須按照安全施工規(guī)范和技術(shù)要求，采取嚴格的安全防護措施，在施工過程中要特別注意安全施工，杜絕一切事故，并承擔由于自身安全措施不到位或不力造成事故的責任和因此發(fā)生的一切費用。如有此類情況出現(xiàn)，責任與甲方無關(guān)。六、工期延誤：乙方不得有無正當理由的延誤施工行為。對因以下原因造成竣工日期推遲的延誤，經(jīng)甲方確認，工期可相應(yīng)順延。因停電、下雨等造成停工；不可抗力；甲方同意給予順延的其它情況。七、付款方式：乙方進場后，甲方將預(yù)付工程款元，以后將按工程進度付款。每層澆注封頂后，若無質(zhì)量問題，甲方即向乙方支付該樓層的`部分預(yù)付工程款元。余下的人工錢待整個工程竣工并經(jīng)驗收合格，乙方將工程全部交給甲方使用后3月內(nèi)全部付清。八，違約責任和爭議的解決辦法：乙方承攬建設(shè)工程的質(zhì)量達不到約定要求的，乙方要無償修理、返工或重作；造成損失的，乙方要賠償所有損失。因乙方原因有其它致使合同無法履行情形的，乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失以上合同，雙方共同遵守執(zhí)行。乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權(quán)解除本合同，辭退乙方，并只需支付按照已完工的工程量計算人工錢的50%給乙方。在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付人工錢，則按銀行有關(guān)逾期付款辦法的規(guī)定按照延付金額每日萬分之三償付乙方賠償金。除非雙方協(xié)議將合同終止，或因一方違約使合同無法履行，違約方在承擔上述違約責任后仍應(yīng)繼續(xù)履行合同。甲方：乙方：__年__月__日農(nóng)村建房合同范本14甲方：乙方：甲方在__________擁有________房屋，該房屋位于__________，并擁有其土地證及房屋建設(shè)施工規(guī)劃許可證，土地證編號_________。該房屋實施改建成___________房屋一幢，占地面積大約________平方米左右。本著互惠互利，平等自愿的原則，經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，由乙方出資改建此房屋，特將甲、乙雙方應(yīng)盡職責及房屋分配相關(guān)事宜，議定如下條款：一、甲方負責甲方原有房屋及空余土地(包括房屋前后空地)無償提供給乙方施工建房。甲方原房屋土地使用證、建設(shè)施工許可證等該房屋的一切有效證件均分為二份，及改建后房前屋后空余地由甲、乙各得一半所有權(quán)。甲方保證有戶水電表各兩塊，并可使用及協(xié)調(diào)周邊關(guān)系。在建時甲方負責村組、城管方面的39。協(xié)調(diào)溝通，以便順利施工。二、乙方負責該房屋改造一切資金、城管違規(guī)罰款等部分費用由乙方負責。乙方負責該房屋設(shè)計，并施工建造。該房屋建造其結(jié)構(gòu)為磚混，整板現(xiàn)澆，前面為外墻磚，主水主電進戶，室內(nèi)外均為水泥沙漿抹灰，內(nèi)外落水下地。嚴格管理，規(guī)范操作，做好防范措施，杜絕工程質(zhì)量和工傷事故的發(fā)生，工地安全事故由乙方自行承擔。甲方不得干涉乙方所得房屋買賣，并無條件積極配合乙方賣房，并出具相應(yīng)手續(xù)。三、改建新房分配如下甲方應(yīng)拿出門右手邊壹樓及貳樓，合計兩套房。不管此房建至五層或六層，除甲方所得兩套外，其余均為乙方所有，甲方不得干涉。未盡事宜，由甲、乙雙方共同協(xié)商解決，并訂立協(xié)議。本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字生效，并具有法律效力。甲方簽字：乙方簽字：年月日農(nóng)村建房合同范本15房主人(甲方)：承建人(乙方)：甲方委托乙方承建民房一幢，為明確雙方在承建過程中的權(quán)利、義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本合同。一、建筑項: 私人住宅主體工程。二、承建方式：甲方將其住宅主體工程以包工不包料的方式承包給乙方承建甲方負責提供施工用的水源、鋼材、水泥、磚、沙、石、石灰等建筑材料。甲方應(yīng)及時提供以上建筑材料，以免影響乙方正常施工進度。乙方自帶建筑所需的一切工具，包括施工用的攪拌機、震動器等施工機械以及模板、搭架用的竹木等，費用由乙方自理。乙方的施工人員食宿問題由乙方自行解決，費用由乙方自理。三、建房工期：建房工期為 天，自挖地基，標高正負零零線開始施工算起。四、承建工程價格：五、施工安全要求：乙方必須按照安全施工規(guī)范和技術(shù)要求，采取嚴格的安全防護措施，在施工過程中要特別注意安全施工，杜絕一切事故，并承擔由于自身安全措施不到位或不力造成事故的責任和因此發(fā)生的一切費用。如有此類情況出現(xiàn)，責任與甲方無關(guān)。六、工期延誤：乙方不得有無正當理由的延誤施工行為。對因以下原因造成竣工日期推遲的延誤，經(jīng)甲方確認，工期可相應(yīng)順延。因停電、下雨等造成停工。不可抗力。甲方同意給予順延的其它情況。七、付款方式：乙方進場后，甲方將預(yù)付工程款 元，以后將按工程進度付款。每層澆注封頂后，若無質(zhì)量問題，甲方即向乙方支付該樓層的部分預(yù)付工程款 元。余下的人工錢待整個工程竣工并經(jīng)驗收合格，乙方將工程全部交給甲方使用后3月內(nèi)全部付清。八，違約責任和爭議的解決辦法：乙方承攬建設(shè)工程的質(zhì)量達不到約定要求的，乙方要無償修理、返工或重作。造成損失的，乙方要賠償所有損失。因乙方原因有其它致使合同無法履行情形的。乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權(quán)解除本合同，辭退乙方，并只需支付按照已完工的工程量計算人工錢的50%給乙方。在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付人工錢，則按銀行有關(guān)逾期付款辦法的規(guī)定按照延付金額每日萬分之三償付乙方賠償金。除非雙方協(xié)議將合同終止，或因一方違約使合同無法履行，違約方在承擔上述違約責任后仍應(yīng)繼續(xù)履行合同。以上合同，雙方共同遵守執(zhí)行。甲方：乙方：__年__月__日第五篇：農(nóng)村建房合同樣本(格式范本)農(nóng)村建房合同甲方： 乙方：甲方擬建房屋一座，位置在＿＿＿縣 ＿ ＿鎮(zhèn)＿ ＿村＿＿組，由乙方負責承攬建設(shè)。為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)平等協(xié)商，雙方自愿簽訂本加工承攬合同。一、雙方權(quán)利義務(wù)⒈甲方負責提供石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等建筑材料。根據(jù)施工進度，乙方應(yīng)提前＿＿＿天通知甲方購買所需材料。⒉乙方具有從事農(nóng)村房屋建設(shè)的成熟經(jīng)驗，負責施工建設(shè)并交付建房成果。當事人明確，雙方不存在雇傭關(guān)系。⒊攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。⒋工期從＿＿＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日開始建設(shè)，工期為＿＿＿天。如發(fā)生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的，可順延工期。⒌乙方加強對其人員的安全教育，嚴格管理，遵守國家法律法規(guī)，安全施工。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方自行負責，與甲方無關(guān)。⒍乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關(guān)。二、質(zhì)量要求⒈乙方應(yīng)當本著保質(zhì)保量的原則，按照圖紙施工，加強質(zhì)量管理。⒉重要施工過程：如地基、澆鑄須經(jīng)甲方驗收后方能進行下一工序。⒊甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質(zhì)量等行為時，有權(quán)要求乙方停工或整改。⒋房屋建成后一年內(nèi)，甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的，乙方必須進行免費維修。三、付款方式⒈工程款結(jié)算方式：以建房面積計算，每平方米人民幣＿＿＿元。⒉付款時間：第一次付款在施工開始后＿＿＿天內(nèi)，第二次付款在＿＿＿，第三次付款在＿＿＿，第四次付款在房屋峻工并經(jīng)甲方檢驗后＿＿＿＿天內(nèi)給付。%，作為一年后房屋質(zhì)量回訪保證金，修復(fù)后付清。四、違約責任⒈由于工程質(zhì)量達不到要求的，乙方要進行修理、重作；造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因?qū)е率购贤瑹o法履行的，乙方應(yīng)承擔違約金＿＿＿元，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權(quán)解除本合同。乙方應(yīng)承擔違約金＿＿＿元。在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價款，應(yīng)當承擔違約金＿＿＿元（或每日承擔違約金＿＿＿＿元。五、爭議解決辦法⒈發(fā)生合同爭議時，雙方應(yīng)友好協(xié)商。⒉如協(xié)商不成，雙方可將爭議提交人民法院進行裁決。六、附則⒈本合同一式兩份，甲乙雙方當事人各執(zhí)一份。⒉本合同自簽訂之日起生效。⒊以上合同，雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。甲方簽字： 乙方簽字：年 月 日 年 月 日