加工承攬合同條例(1984)-資料下載頁(yè)
2025-06-13 19:18本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】第一條本條例依據(jù)《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》的有關(guān)規(guī)定制定。接受承攬方完成的工作成果并給付約定報(bào)酬的協(xié)議。量及其它特定要求，承攬方應(yīng)當(dāng)如實(shí)提供有關(guān)設(shè)備能力、技術(shù)條件、工藝水平等情況。六、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法；當(dāng)事人不得簽訂無質(zhì)量要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的合同。第七條加工定作物品，需封存樣品的，應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽，并妥為保存，第九條根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確。承攬方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款?？梢园杨A(yù)付款抵作違約金和賠償金；有余款的，可以請(qǐng)求返還。料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。作方同意，不得擅自變更。定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
【正文】 — 60％的違約金。 三、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要 的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造 中國(guó)最大的資料庫(kù)下載 中國(guó)最大的資料庫(kù)下載 成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。 四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過領(lǐng)取期限 6 個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí)，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分；如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。 五、超 過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金，以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按酬金總額的 1B 償付違約金。 六、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。 七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位（人），承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。 第二十三條 在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免于承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任； 在定作方遲延接受 或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。 第四章 附 則 第二十四條 加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。 第二十五條 國(guó)務(wù)院有關(guān)部門，各省、自治區(qū)、直轄市人民政府可根據(jù)本條例制定實(shí)施辦法。 第二十六條 本條例自 1985 年 2 月 1 日起施行。
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1