【正文】 最終結(jié)清申請單向監(jiān)理人提交最終結(jié)清申請單的時間和份數(shù)： 18 竣工驗收 竣工驗收申請報告竣工驗收申請報告的內(nèi)容和份數(shù)的約定： 驗收 實際竣工驗收日期的填寫約定： 施工期運行 需要在施工期運行的工程或工程設備的項目名稱，要求驗收時間，交付運行條件的約定： 試運行 試運行的工程或工程設備名稱，試運行的方案，試運行時間和試運行費用的約定： 竣工清場的約定： 施工人員、設備撤離施工場地的約定： 19 缺陷責任與保修責任 缺陷責任期的起算時間缺陷責任期的約定： 保修責任本工程的保修范圍： 保修期限和責任： 20 保險和擔保本工程的投保內(nèi)容，保險金額，保險費率，保險期限的約定：（1）由承包人以發(fā)包人和承包人名義投保的 （2）由發(fā)包人投保的 （3）由承包人投保的 （4）以其他形式投保的 對各項保險的一般要求 保險憑證承包人向發(fā)包人提交各項保險生效的證據(jù)和保險單副本的時間約定： 施工承包合同擔保的形式，擔保人、擔保的主要條款和內(nèi)容、擔保期限、擔保金額的約定： 承包人的履約擔保 履約擔保的違約責任承包人違約，擔保人履行保證責任的方式： 發(fā)包人提供支付擔保 支付擔保的違約責任發(fā)包人違約，擔保人履行保證責任的方式： 承包人缺陷責任期保修履約擔保 承包人保修違約，擔保人履行保證責任的方式： 21不可抗力 不可抗力是指： ： 24 .爭議的解決爭議經(jīng)協(xié)商，委托檢測、鑒定、審核、申請調(diào)解未能達成一致意見或不委托檢測、鑒定、審核，也不申請調(diào)解的，采取下列方式中一種（1）向 衡陽市 仲裁庭申請仲裁；（2）向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟；25 補充條款