建設(shè)工程糾紛上訴狀-資料下載頁(yè)
2025-06-17 03:54本頁(yè)面
【正文】 報(bào)告書第14頁(yè)：9柜架中”VIP吧臺(tái)”和”VIP浴缸+洗面臺(tái)”的計(jì)量單位是“件”，但在審計(jì)的工程量中居然出現(xiàn)小數(shù)（）!!類似的工程量和計(jì)量單位不匹配的錯(cuò)誤有很多，我們?cè)凇蛾P(guān)于對(duì)膠州路207號(hào)11幢房屋裝飾工程審價(jià)征詢意見稿的回復(fù)意見》中列舉出了主要錯(cuò)誤，但原審法官對(duì)此卻視而不見，在此也提請(qǐng)二審法院予以關(guān)注。六、原審判決剝奪了上訴人主張的法定抵銷權(quán)。根據(jù)上訴人與被上訴人簽署的《建筑裝飾工程施工合同》：“由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方14000元違約金。”：“本工程應(yīng)于2007年9月30日竣工?！比欢簧显V人直到2008年1月26日才提交《裝飾工程竣工報(bào)告》，逾期天數(shù)為118天，為此，根據(jù)合同約定，應(yīng)當(dāng)在工程款中予以抵銷。為此，上訴人在2008年2月18日在給被上訴人的復(fù)函中就已經(jīng)主張此違約金并要求在工程款中扣除（即抵銷），該事實(shí)得到了原審判決的確認(rèn)（見判決書第3頁(yè)），根據(jù)合同法第99條之規(guī)定：“當(dāng)事人互負(fù)到期債務(wù)，該債務(wù)的標(biāo)的物種類、品質(zhì)相同的，任何一方可以將自己的債務(wù)與對(duì)方的債務(wù)抵銷……當(dāng)事人主張抵銷的，應(yīng)當(dāng)通知對(duì)方。通知自到達(dá)對(duì)方時(shí)生效?！比欢?，當(dāng)庭審中上訴人要求原審法官確認(rèn)其撤銷權(quán)及相關(guān)事實(shí)時(shí)，卻遭到原審法官的否定，當(dāng)庭不予準(zhǔn)許上訴人要求抵銷其債務(wù)的權(quán)利。這顯然嚴(yán)重違反了合同法之規(guī)定。綜上，原審判決在諸多關(guān)鍵性的事實(shí)認(rèn)定上出現(xiàn)嚴(yán)重錯(cuò)誤，對(duì)審價(jià)所依據(jù)的主要證據(jù)未進(jìn)行質(zhì)證，完全聽信沒(méi)有鑒定資質(zhì)的人員出具的審價(jià)報(bào)告和意見，且嚴(yán)重違背了《民法通則》、《合同法》規(guī)定的意思自治的基本原則，其判決剝奪了上訴人的法定權(quán)利，將給上訴人造成重大損失。為此，特提出上訴，請(qǐng)求撤銷原審判決并重新作出公正判決。此致S市第S中級(jí)人民法院 上訴人：YY Hotel 律所：上海潘登律師事務(wù)所 年 月 日6
環(huán)評(píng)公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1