鋼結(jié)構(gòu)工程施工合同-資料下載頁
2025-05-15 05:23本頁面
【正文】 付違約金。，每逾期一日，按工程預(yù)算總價(jià)款的5‰向甲方支付違約金。逾期超過10日，甲方有權(quán)解除合同，乙方應(yīng)按工程預(yù)算總價(jià)款的5%向甲方支付違約金。并且承擔(dān)由此給甲方帶來的所有經(jīng)濟(jì)損失。，甲方有權(quán)要求乙方更換相應(yīng)人員，乙方應(yīng)在甲方要求更換之日起5日內(nèi)更換。否則甲方有權(quán)要求停工或解除合同，由此造成的工期延誤及甲方的其他損失由乙方承擔(dān)。，在甲方發(fā)出書面通知后的 2 日內(nèi)仍不進(jìn)場施工，或非甲方原因連續(xù)停工2個(gè)工作日以上的，甲方有權(quán)解除合同，乙方應(yīng)向甲方支付工程預(yù)算總價(jià)款的 5 %作為違約金，造成甲方工期延誤或其他損失的，乙方應(yīng)予賠償甲方所有損失。，甲方有權(quán)解除合同，乙方應(yīng)向甲方支付工程預(yù)算總價(jià)款的 5 %作為違約金，并賠償甲方因此造成的一切損失。，除合同約定情形外，任何一方不得單獨(dú)違約終止合同。，甲方有權(quán)在應(yīng)付而未付款中扣除，違約金不足以彌補(bǔ)甲方損失的，甲方可繼續(xù)向乙方追償。第十六條 甲、乙雙方發(fā)生爭議時(shí)，可以通過協(xié)商或者申請施工合同管理機(jī)構(gòu)會同有關(guān)部門調(diào)解。不愿通過協(xié)商或調(diào)解不成的，向 工程所在地 人民法院起訴。第十七條 其他，承包人向發(fā)包人提交工程履約保證金 / 萬圓整￥： / 元，工程完工后無息退還。，不得分包。第十八條 合同份數(shù)本合同一式 肆 份，甲方持 貳 份，乙方持 貳 份，自雙方簽字蓋章后生效。甲方（蓋章）：晉城市暢安房地產(chǎn) 乙方(蓋章)： 開發(fā)有限公司 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人：經(jīng)辦人： 經(jīng)辦人：聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：簽訂日期 ： 簽訂日期： THANKS !!!致力為企業(yè)和個(gè)人提供合同協(xié)議，策劃案計(jì)劃書，學(xué)習(xí)課件等等打造全網(wǎng)一站式需求歡迎您的下載，資料僅供參考可編輯修改
規(guī)章制度相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1