生物防火林帶建設施工合同-資料下載頁
2024-10-29 07:59本頁面
【導讀】要求完成生物防火林帶建設工程，交付林帶建設成果。為明確雙方的權利和。工程位于，林業(yè)基本圖。地面積約為畝，最終結算以乙方實際造林面積為準。乙方應嚴格按照施工作業(yè)說明書設計的各項。指標施工，確保工程造價不超出預算，超出部分由乙方自負，不予驗收。意見》作業(yè)設計方案要求執(zhí)行）。日，竣工日期xx年月日。收，并按合同規(guī)定辦理結算。的監(jiān)督，及時修正違約、違規(guī)行為。乙方不經甲方同意中途停止工程施工，乙方的承包資格，并扣除乙方所有剩余工程款，作為乙方違約賠償金。國家及地方政策、法規(guī)辦理雇傭人員的勞動保險等事宜。乙方必須遵守國家。造林施工承包期間所發(fā)生的一切事故，一概由乙方自行承擔。除不能履行合同一方的責任。事故詳情及不能履行合同或延期履行合同的理由的有效證明文件。況商定合同繼續(xù)履行或終止履行。同簽訂地法院起訴、判決。甲、乙方簽字、蓋章后生效。
【正文】 方提供事故詳情及不能履行合同或延期履行合同的理由的有效證明文件。雙方視情況商定合同繼續(xù)履行或終止履行。 乙方應嚴格按照合同約定條款，按時、按質、按量完成造林施工任務。若乙方原因造成不能按合同約定時間保質保量完成造林任務，則甲方有權按實際超期時間以 100 元 /天扣罰乙方工程款；若乙方單方面擅自終 止合同，乙方按照造林 總工程款 的 10%支付給甲方違約金。 乙方應服從甲方的監(jiān)督和管理，如甲方兩次書面或口頭提出整改意見，乙方仍不予履行或履行無效果，則甲方有權解除本合同，并賠償甲方由此造成的損失。 九 、爭議解決 甲乙雙方因本合同發(fā)生爭議、通過協商方式解決，如協商不成，在本合同簽訂地法院起訴、判決。 十、合同文本和生效 本合同一式三份，甲方持 一 份，乙方持 一份 ，縣林業(yè)局一份。 本合同自甲、乙方簽字、蓋章后生效。 甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）： 代表（簽字）： 代表（簽字）： 年 月 日
環(huán)評公示相關推薦
鄂ICP備17016276號-1