[機械制造]機械設備加工合同提升機-資料下載頁
2024-09-14 13:42本頁面
【導讀】定作方委托承攬方加工提升機設備，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條加工成品、規(guī)格、數(shù)量及設備總價款。時與定作方溝通，經(jīng)定做方確認后進行制作。，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。、圖紙和樣品作為驗收標準。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技。術資料和有關質量證明。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外，由承攬方負責。交付使用期限應當按照合同規(guī)定履行。成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。不同意利用的，應當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
【正文】 期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的， 每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。 ，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。 (人 )，承擔因此而多支出的費用。 ，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。 第十條 糾紛的處理 加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成按以下處理： ； 法院起訴。 第十一條 本合同自簽字之日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。 本合同一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份。 定作方：洮南市龍輝農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易有限公司 承攬方： 長春市玉成機械設備加工廠 法定表：（簽字） 法定代表：（簽字） 2020年 5月 31日 2020年 5月 31日
公司管理相關推薦
鄂ICP備17016276號-1