建筑工程施工合同意向書-資料下載頁
2025-08-31 15:49本頁面
【導(dǎo)讀】條款，協(xié)議雙方共同遵守。乙方按實(shí)際發(fā)生量和用電損耗支付水電費(fèi)，具備施工條件）。消防、噴淋、通風(fēng)、弱電等專業(yè)分包項(xiàng)目乙方負(fù)責(zé)預(yù)埋、預(yù)留等內(nèi)容。約處理，并由有關(guān)部門依據(jù)相關(guān)規(guī)定實(shí)施處罰。乙方收到工程款同時(shí)提供正式收款發(fā)票。至質(zhì)量保證金總額的%，滿三年后28日內(nèi)一次性付清。核完畢，結(jié)算中雙方如有爭議必須通過當(dāng)?shù)卦靸r(jià)部門裁定。費(fèi)、人工費(fèi)、措施費(fèi)項(xiàng)目按定額規(guī)定計(jì)算并調(diào)整。配合費(fèi)，分包工程稅收由分包方承擔(dān)。合同明確的范圍，以書面形式對(duì)工程變更內(nèi)容進(jìn)行現(xiàn)場簽證。乙方對(duì)甲方指定的材料質(zhì)量負(fù)有全部責(zé)任。半成品的試驗(yàn)檢驗(yàn)費(fèi)由甲方承擔(dān)。試驗(yàn)單位須經(jīng)甲方、監(jiān)理單位認(rèn)可。采購符合要求的產(chǎn)品，并由乙方承擔(dān)由此產(chǎn)生的費(fèi)用，工期不予順延。付乙方已經(jīng)完成工程量的工程款。
【正文】 據(jù)甲方要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)采購工程材料。 八．違約 責(zé)任 1. 因甲方原因造成的停工，由甲方駐現(xiàn)場項(xiàng)目經(jīng)理和監(jiān)理工程師認(rèn)可后工期可以順延。 2. 因甲方原因造成的停建、緩建，甲方在 1個(gè)月內(nèi)結(jié)算完畢并支付乙方已經(jīng)完成工程量的工程款。 3. 乙方不按約定工期竣工，不按時(shí)交付工程，每延誤一天乙方按合同總價(jià)的萬分之三向甲方支付日違約金。如因乙方施工力量不足嚴(yán)重拖延工期，甲方有權(quán)責(zé)令乙方撤場，解除本協(xié)議并承擔(dān)因延期造成的一切法律責(zé)任。 4. 如乙方工程質(zhì)量出現(xiàn)較大問題造成甲方損失的，由乙方承擔(dān)并且乙方應(yīng)按合同總價(jià)的 3%向甲方支付違約金并承擔(dān)一切法律責(zé)任。如施工 過程中發(fā)現(xiàn)乙方有重大質(zhì)量、安全事故，甲方有權(quán)責(zé)令乙方撤場并解除本合同，由此引起的后果由乙方負(fù)責(zé)。 5. 乙方依本合同需承擔(dān)的違約金、賠償金，可由發(fā)包方直接從承包方任何未結(jié)付的工程款中直接扣減。 九． 本意向書為工程結(jié)算的依據(jù)，具有法律效力，《建設(shè)工程施工合同》只用于辦理工程施工的各項(xiàng)手續(xù)之用。本意向書與正式建設(shè)工程施工合同如有不同，以正式建設(shè)工程施工合同為準(zhǔn)。 十 . 未經(jīng)事宜雙方友好協(xié)商，另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，如發(fā)生爭議可協(xié)商解決，協(xié)商不成可直接向 簽訂 地人民法院起訴。 十 一 . 本合同一式肆份，雙方各持貳份，自 雙方簽字蓋章之日起生效。 甲方（蓋章） 乙方（蓋章） 法定代表人： 法定代表人： 開戶行： 戶名： 賬號(hào)： 年 月 日 年 月 日
研究報(bào)告相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1