【正文】 ：開工日期：_____年____月____日實(shí)際施工天數(shù)：天工程質(zhì)量：合格合同價(jià)款（人民幣大寫）：安裝費(fèi)按太陽能光伏發(fā)電板 元/w計(jì)算，材料裝卸費(fèi)按 元計(jì)算。甲方工作甲方派技術(shù)人員現(xiàn)場指導(dǎo)安裝，并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場交底。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)，向乙方接通施工所需的水、電，協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好通道、電梯、消防設(shè)備的使用和保護(hù)。指派為甲方駐工地代表，負(fù)責(zé)對工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查，辦理驗(yàn)收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。乙方工作嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全和環(huán)境保護(hù)規(guī)定。嚴(yán)格按照圖紙或作法說明進(jìn)行施工，做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查記錄。指派為乙方駐工地代表，負(fù)責(zé)履行合同，組織施工，按期保質(zhì)保量完成施工任務(wù)，解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，妥善保護(hù)好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設(shè)備管線等不受破壞，做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾清運(yùn)等工作。施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn)，不得隨意拆改原設(shè)施物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。未經(jīng)甲方同意，乙方擅自拆改原設(shè)施物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或造成的事故（包括罰款），由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。工程價(jià)款及結(jié)算根據(jù)甲方提供的施工圖紙功率為萬瓦，安裝費(fèi)用為 元（不含裝卸及搬運(yùn)費(fèi)）。安裝工程完成后，安裝費(fèi)及材料裝卸費(fèi)用7日內(nèi)一次付清。本工程無保修金，不含稅。甲方或乙方未按本協(xié)議條款約定內(nèi)容履行自己的各項(xiàng)義務(wù)致使合同無法履行，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括支付違約金，賠償因其違約給對方造成的損失。乙方應(yīng)妥善保護(hù)甲方提供的設(shè)備，如造成損失，應(yīng)照價(jià)賠償。本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時(shí)，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決。本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份,均具同等法律效力。甲方（公章）：_________法定代表人（簽字）：__________________年____月____日乙方（公章）：_________法定代表人（簽字）：__________________年____月____日租賃房屋安裝光伏發(fā)電合同篇十二甲方(委托人)：_________________乙方(居間人)：_________________聯(lián)系地址：_________________聯(lián)系地址：_________________法定代表人身份證：_________________身份證：_________________甲乙雙方根據(jù)《^v^合同法》，經(jīng)雙方充分協(xié)商，依平等自愿、等價(jià)有償?shù)脑瓌t，達(dá)成如下協(xié)議：乙方接受甲方委托，負(fù)責(zé)就工程項(xiàng)目(以下稱該工程項(xiàng)目)，引薦甲方和該項(xiàng)目建設(shè)單位直接洽談，向甲方提供關(guān)于該工程項(xiàng)目的重要信息，并最終促成甲方與建設(shè)單位簽訂該工程項(xiàng)目的承包施工合同?！熬娱g成功”是指甲方與建設(shè)單位就該項(xiàng)目簽訂書面的工程承包施工合同。甲方負(fù)責(zé)提供真實(shí)的資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)資料。負(fù)責(zé)和建設(shè)單位進(jìn)行合同談判。如果居間成功，則由甲方全面履行和建設(shè)單位所簽訂的承包施工合同。甲方因履行施工合同而產(chǎn)生的權(quán)利和義務(wù)，與乙方無關(guān)。如果居間成功，則甲方應(yīng)按本合同約定，向乙方支付居間報(bào)酬。()如果未及時(shí)支付，則逾期每日按未支付金額的%向乙方承擔(dān)違約金。乙方必須向甲方提供有關(guān)該工程項(xiàng)目的信息，協(xié)助甲方對該工程項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)地考察。乙方承諾向甲方提供的關(guān)于該工程項(xiàng)目的上述信息真實(shí)可靠。乙方在甲方與建設(shè)單位進(jìn)行合同談判期間，應(yīng)盡到作為居間人的慎謹(jǐn)和誠實(shí)義務(wù)。本項(xiàng)目居間報(bào)酬為工程承包施工合同總金額的 %(即人民幣 萬元，大寫：_________________萬元)。居間報(bào)酬結(jié)算方式：_________________居間報(bào)酬總金額為人民幣 萬元，在甲方與乙方引薦的建設(shè)單位簽訂工程項(xiàng)目承包施工合同后，建設(shè)單位支付予甲方的第一筆工程預(yù)付款(即工程總造價(jià)的 %)到賬后，次日將報(bào)酬總額中的萬(大寫：_________________元整)以現(xiàn)金形式支付予居間人。其后在叁個(gè)月正常施工工期內(nèi)，甲方需支付給乙方居間報(bào)酬剩余的余款，甲方可以轉(zhuǎn)帳或現(xiàn)金的方式支付。甲方可以轉(zhuǎn)帳或現(xiàn)金的方式存入或者轉(zhuǎn)入乙方指定賬戶，也可直接支付現(xiàn)金予乙方指定代理人。甲乙雙方均應(yīng)充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。雙方不得以其在居間過程中獲取的商業(yè)秘密作出不利對方的任何行為，否則有權(quán)要求對方承擔(dān)違約責(zé)任。如果甲方以相關(guān)企業(yè)或在南寧當(dāng)?shù)爻闪⒌淖庸炯耙磺修D(zhuǎn)投資公司的名義與業(yè)主方簽訂承包施工合同，居間方有權(quán)請求甲方按本合同約定條款支付居間報(bào)酬。本合同簽字生效后，如果至_____年____月____日，乙方仍未完成居間任務(wù)的，本合同自動終止。如居間成功，本合同雙方權(quán)責(zé)完全履行并支付完畢后終止。甲乙雙方協(xié)議解除合同或有其他法定事項(xiàng)時(shí)，本合同終止。如發(fā)生合同爭議，協(xié)商不成，雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。乙方不得將本合同委托事項(xiàng)進(jìn)行轉(zhuǎn)委托。本合同含正本一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。本合同所有橫線留空部分均為雙方代表自愿親筆填寫，具真實(shí)性及法律效力。甲方（公章）：_________法定代表人（簽字）：__________________年____月____日乙方（公章）：_________法定代表人（簽字）：__________________年____月____日租賃房屋安裝光伏發(fā)電合同篇十三甲方：乙方：一、項(xiàng)目建設(shè)所需資金：由乙方自籌解決。二、由乙方負(fù)責(zé)項(xiàng)目融資、設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收、運(yùn)營、維護(hù)、收益、處置，項(xiàng)目產(chǎn)權(quán)歸乙方所有。甲方固定租賃費(fèi)用：自光伏電站驗(yàn)收投入運(yùn)行之日起20xx年內(nèi)，按照1元/平方/月實(shí)際租賃面積，每月一結(jié)算。四、各方責(zé)任：甲方責(zé)任：(1)、積極配合乙方完成項(xiàng)目驗(yàn)收所需工作。(2)、保證優(yōu)先使用項(xiàng)目運(yùn)行后所發(fā)電力，按月支付電費(fèi)給乙方。(3)、在項(xiàng)目建設(shè)和電站運(yùn)營過程中，為加快項(xiàng)目進(jìn)度，提高效率，全力配合乙方工作，提供便利。(4)、在項(xiàng)目運(yùn)行期內(nèi)，確保電站不被人為破壞、受損或盜竊。如果上述情況發(fā)生，將承擔(dān)維修職責(zé)或費(fèi)用。(5)、全面配合乙方申請國家各級政府的政策支持。乙方責(zé)任：(1)、負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)所需資金的`籌集。(2)、負(fù)責(zé)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收和維護(hù)。(3)、每月根據(jù)甲方所支付的電費(fèi)，開具普通發(fā)票給甲方。(4)、屋面電站維護(hù)以及因屋面電站原因?qū)е碌慕ㄖ镂菝娣浪S護(hù)：在產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移前(120xx年)由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用。產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移后(20xx年后)由甲方負(fù)責(zé)并承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用。五、電站產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移乙方有權(quán)將電站轉(zhuǎn)移給第三方，甲方有優(yōu)先購買權(quán)。電站轉(zhuǎn)移給第三方后，本合同下乙方權(quán)力和義務(wù)由第三方承擔(dān)。六、違約責(zé)任：甲方未按合同約定支付光伏電站月電費(fèi)，逾期每天應(yīng)支付所欠款項(xiàng)10%作為違約金支付給乙方。(注：甲方支付電費(fèi)時(shí)間為乙方發(fā)票到達(dá)甲方2日內(nèi)付清)若電站運(yùn)行未滿20xx年需要拆除，如屬乙方原因，乙方應(yīng)承擔(dān)屋面電站拆除和屋面恢復(fù)的全部費(fèi)用以及給甲方造成的直接損失。如屬甲方原因，甲方應(yīng)按未滿20xx年部分的電費(fèi)收入賠償乙方損失，損失額的計(jì)算公式為：電站拆除上一年度乙方發(fā)電收益分成(20已運(yùn)行年數(shù))任意單方面違背上述協(xié)議條款，按有關(guān)法律追究違約責(zé)任，并賠償對方的一切經(jīng)濟(jì)損失。七、爭議的解決辦法：協(xié)商或訴訟。訴訟由甲方所在地的人民法院裁決。八、本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字蓋章后生效。本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：簽約時(shí)間：___年___月___日