【正文】 品房實(shí)地察看，并就其位置、大小(面積)、四至及附屬設(shè)施的情況完全了解，并確認(rèn)無異議。實(shí)測(cè)套內(nèi)建筑面積與合同約定計(jì)價(jià)套內(nèi)建筑面積發(fā)生差異的，仍按本合同第五條第1條款確定的房價(jià)總金額計(jì)價(jià)，不進(jìn)行調(diào)整。對(duì)于面積差異部分，雙方不再另行結(jié)算 。(2)共有共用建筑面積出現(xiàn)差異的，不另行結(jié)算。第七條付款方式及期限。買受人按下列第 種方式按期付款：一次性付款：買受人于 年 月 日前一次性付清總房款(人民幣) 元(大寫： 元整)(已付的定金抵作價(jià)款)。分期付款：(1)買受人于 年 月 日前支付總房款的 %(人民幣)元(大寫： 元整)(已付的定金抵作價(jià)款)。(2)買受人于 年 月 日前支付總房款的 %(人民幣) 元(大寫： 元整)。(3)買受人于 年 月 日前支付總房款的 %(人民幣) 元(大寫： 元整)。其他方式：(詳見附件五：合同補(bǔ)充協(xié)議)。第八條買受人逾期付款的違約責(zé)任。買受人如未按本合同規(guī)定的時(shí)間付款，按下列第 1 種方式處理：按逾期時(shí)間，分別處理(不作累加)(1)逾期在30日之內(nèi)，自本合同規(guī)定的應(yīng)付款期限屆滿之日起至實(shí)際全額支付應(yīng)付款之日止，買受人按日向出賣人支付逾期應(yīng)付款萬分之一的違約金，合同繼續(xù)履行。(2)逾期超過30日后，出賣人有權(quán)解除合同。出賣人解除合同的，買受人按總價(jià)款的30%向出賣人支付違約金。出賣人要求繼續(xù)履行合同的，自本合同規(guī)定的應(yīng)付款期限屆滿之日起至實(shí)際全額支付應(yīng)付款之日止，買受人按日向出賣人支付逾期應(yīng)付款萬分之二(該比率應(yīng)不小于第(1)項(xiàng)中的比率)的違約金，合同繼續(xù)履行。本條中的逾期應(yīng)付款指依照本合同第七條規(guī)定的到期應(yīng)付款與該期實(shí)際已付款的差額。采取分期付款的，按相應(yīng)的分期應(yīng)付款與該期的實(shí)際已付款的差額確定。第九條交付期限及交付條件。出賣人應(yīng)當(dāng)在 年 月 日 前，依照國家和地方人民政府的有關(guān)規(guī)定，將具備下列第2 種條件，并符合本合同約定的商品房交付買受人使用：已辦理房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目交付使用備案。該商品房經(jīng)建設(shè)、施工、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、勘察五方驗(yàn)收合格的。如遇下列特殊原因，除雙方協(xié)商同意解除合同或變更合同外，出賣人可據(jù)實(shí)予以延期：遭遇不可抗力，且出賣人在發(fā)生不可抗力事由之日起60 日內(nèi)告知買受人的。(1)出賣人將竣工資料報(bào)告提交政府部門并被接受后(以政府部門接到資料的日期為準(zhǔn))等待驗(yàn)收或丈量的。(2)非出賣人原因，遇到配合政府、地方政府及其下屬部門發(fā)布的有關(guān)法律法規(guī)等規(guī)范性文件和政策、命令、活動(dòng)以及其他直接影響項(xiàng)目進(jìn)展之政策要求(包含但不限于東盟博覽會(huì))，或社會(huì)異常事件的(如暴動(dòng)騷亂等)。(3)非出賣人原因，一周內(nèi)停水停電超過八小時(shí)(每八個(gè)小時(shí)計(jì)算一天，超過四小時(shí)但不足八小時(shí)按八小時(shí)計(jì)算)或氣象部門記錄連續(xù)兩天或兩天以上日降雨量(指日均小時(shí)平均降雨量)達(dá)到中雨及以上的。及其他影響工程進(jìn)度，但是出賣人無法事先預(yù)見和控制的客觀原因(如戰(zhàn)爭(zhēng)、動(dòng)亂、空中飛行物體墜落或其他非出賣人責(zé)任造成的爆炸、火災(zāi)以及7級(jí)以上大風(fēng)、洪水、地震、臺(tái)風(fēng)等自然災(zāi)害、交通管制、強(qiáng)制拆遷、施工時(shí)間限制、惡性傳染病等)導(dǎo)致工期受影響的。(4)政府通知停工、禁止車輛進(jìn)出商品房施工場(chǎng)地而影響工期的。(5)在施工過程中，政府規(guī)劃部門批準(zhǔn)或決定規(guī)劃變更，設(shè)計(jì)變更等導(dǎo)致工期延長的。(6)因供水、供電、管道燃?xì)獾仁姓こ淌┕の茨艿轿患巴旯さ摹?7)買受人未向出賣人全額支付房款的(包括買受人因違約應(yīng)向出賣人支付的違約金未全額支付的，以及以擔(dān)保貸款或公積金貸款的方式支付購房款的，在貸款銀行尚未將買受人的貸款發(fā)放給出賣人時(shí))，出賣人有權(quán)延期交房。因上述(1)—(6)項(xiàng)原因造成推遲交付的，出賣人應(yīng)在合同約定的交付日期前5日(以出賣人寄出時(shí)間為準(zhǔn))將調(diào)整后的交付日期及合理推遲原因以書面形式告知買受人。第十條出賣人逾期交房的違約責(zé)任。除本合同第九條規(guī)定的特殊原因外，出賣人如未按本合同規(guī)定的期限將該商品房交付買受人使用，按下列第 1 種方式處理：按逾期時(shí)間，分別處理(不作累加)(1)逾期不超過30日，自本合同第九條規(guī)定的最后交付期限屆滿之日起至實(shí)際交付之日止，出賣人按日向買受人支付已交付房價(jià)款萬分之一的違約金，合同繼續(xù)履行。(2)逾期超過30日后，買受人有權(quán)退房。買受人退房的，出賣人須在買受人書面提出退房要求且辦完退房手續(xù)之日起 30 日內(nèi)將買受人已付款及按中國人民銀行公布的同期銀行活期存款利率計(jì)算的利息退還給買受人，并按總價(jià)款的30%賠償買受人損失。買受人要求繼續(xù)履行合同的，合同繼續(xù)履行，自本合同第九條規(guī)定的最后交付期限屆滿之日起至實(shí)際交付之日止，出賣人按日向買受人支付已交付房價(jià)款萬分之二(該比率應(yīng)不小于第(1)項(xiàng)中的比率)的違約金。第十一條規(guī)劃、設(shè)計(jì)變更的約定。經(jīng)規(guī)劃部門批準(zhǔn)的規(guī)劃變更、設(shè)計(jì)單位同意的設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致下列影響到買受人所購商品房質(zhì)量或使用功能的，出賣人應(yīng)當(dāng)在有關(guān)部門批準(zhǔn)同意之日起10日內(nèi)，書面通知買受人：(1)該商品房所在棟與相鄰棟正面間距減少的。(2)該商品房結(jié)構(gòu)形式發(fā)生變化的。(3)該商品房戶型發(fā)生變化的。(4)該商品房空間尺寸發(fā)生變化，導(dǎo)致層高變化或合同約定建筑面積發(fā)生變化的(非因規(guī)劃變更或設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致建筑面積發(fā)生變化的，應(yīng)按本合同第六條的約定處理)。(5)該商品房朝向發(fā)生變化的。(6)買受人已就商品房實(shí)地察看，并就其位置、大小(面積)及附屬設(shè)施的情況完全了解，并確認(rèn)無異議。買受人同意不得以上述理由要求退房或要求支付任何費(fèi)用。買受人有權(quán)在通知到達(dá)之日起15日內(nèi)做出是否退房的書面答復(fù)。買受人在通知到達(dá)之日起15日內(nèi)未作書面答復(fù)的，視同接受變更。出賣人未在規(guī)定時(shí)限內(nèi)通知買受人的，買受人有權(quán)退房。買受人退房的，出賣人須在買受人提出退房要求且辦完退房手續(xù)之日起 30 日內(nèi)將買受人已付款及按中國人民銀行公布的同期銀行活期存款利率計(jì)算的利息退還給買受人，并按總價(jià)款的%賠償買受人損失。買受人不退房的，出賣人應(yīng)按變更給買受人造成的實(shí)際影響，給予買受人相應(yīng)補(bǔ)償。雙方應(yīng)按公平合理的原則就補(bǔ)償問題另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。第十二條交接。商品房達(dá)到交付使用條件后，出賣人應(yīng)當(dāng)書面通知買受人辦理交付手續(xù)。雙方進(jìn)行驗(yàn)收交接時(shí)，出賣人應(yīng)當(dāng)出示本合同第九條規(guī)定的證明文件，并簽署房屋交接單。所購商品房為住宅的，出賣人還需提供《住宅質(zhì)量保證書》和《住宅使用說明書》。出賣人不出示證明文件或出示證明文件不齊全，買受人有權(quán)拒絕交接，由此產(chǎn)生的延期交房責(zé)任由出賣人承擔(dān)。由于買受人原因，未能按期交付的，雙方對(duì)延期交房的責(zé)任及產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用約定如下：如出現(xiàn)以下情況，出賣人有權(quán)拒絕交付房屋，且不承擔(dān)由此產(chǎn)生的延期交房的違約責(zé)任：(1)因買受人未能按合同約定付清總價(jià)款造成延期交房的。(2)因買受人未能按合同約定履行相應(yīng)義務(wù)而造成延期交房的。(3)因買受人未能按合同約定付清該房屋的相關(guān)費(fèi)用的(包括但不限于專項(xiàng)維修基金等)。如出現(xiàn)以下情況，視為房屋已交接給買受人，與房屋有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)及相關(guān)權(quán)利義務(wù)自本合同第九條規(guī)定的最后交付期限屆滿之日起轉(zhuǎn)移到買受人，買受人必須支付延期收房期間的物業(yè)管理費(fèi)和其他因延期收房引起的一切費(fèi)用，并由其自行承擔(dān)延期收房的全部責(zé)任。(1)因買受人所留通訊地址錯(cuò)誤、不詳或地址變更未通知出賣人，導(dǎo)致交房通知無法送達(dá)買受人的。(2)買受人未按照入伙通知指定的時(shí)間、地點(diǎn)前來辦理交接手續(xù)的。(3)在房屋經(jīng)建設(shè)、施工、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、勘查五方單體驗(yàn)收合格的情況下，買受人拒不驗(yàn)收房屋或拒絕簽署《房屋交接書》的。(4)因買受人未付清房款及相關(guān)費(fèi)用等原因?qū)е录追窖悠诮环康那闆r。(5)因買受人原因未能在本合同第九條規(guī)定的最后交付期限屆滿之日前獲得銀行貸款或獲得貸款少于申請(qǐng)貸款數(shù)額的情況。(6)其他非出賣人原因?qū)е沦I受人不按期辦理交房手續(xù)的情況。在上述情況出現(xiàn)時(shí)，視為商品房已經(jīng)交接，與商品房有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、責(zé)任及相關(guān)權(quán)利義務(wù)自合同約定的交房之日起轉(zhuǎn)移到買受人，該房屋的保修期從合同約定的交付之日起開始計(jì)算。第十三條出賣人保證銷售的商品房沒有產(chǎn)權(quán)糾紛和債權(quán)債務(wù)糾紛。因出賣人原因，造成該商品房不能辦理房屋所有權(quán)登記或發(fā)生債權(quán)債務(wù)糾紛的，由出賣人承擔(dān)全部責(zé)任。第十四條出賣人關(guān)于裝飾、設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)承諾的違約責(zé)任。出賣人交付使用的商品房的裝飾、設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合雙方約定的標(biāo)準(zhǔn)(附件三)。達(dá)不到約定標(biāo)準(zhǔn)的，買受人有權(quán)要求出賣人按照下述第 2種方式處理：出賣人賠償雙倍的裝飾、設(shè)備差價(jià)。買受人必須在交房后十日內(nèi)以書面方式通知出賣人，出賣人經(jīng)確認(rèn)屬實(shí)后出賣人按實(shí)際裝飾、設(shè)備價(jià)格與約定裝飾、設(shè)備的同期市場(chǎng)價(jià)格之間的差價(jià)賠償買受人的經(jīng)濟(jì)損失。同時(shí)，買受人不能以此作為拒絕收房的理由。第十五條出賣人關(guān)于建筑節(jié)能內(nèi)容的承諾出賣人交付使用的商品房建筑節(jié)能指標(biāo)應(yīng)符合雙方約定的內(nèi)容。與約定內(nèi)容不符的，雙方同意按以下第2種方式處理：買受人必須在交房后十日內(nèi)以書面方式通知出賣人，出賣人經(jīng)確認(rèn)屬實(shí)后，出賣人應(yīng)當(dāng)進(jìn)行維修，或者采取其他措施使得該建筑節(jié)能指標(biāo)達(dá)到合同約定。無建筑節(jié)能指標(biāo)。第十六條出賣人關(guān)于基礎(chǔ)設(shè)施、公共配套建筑正常運(yùn)行的承諾。出賣人承諾下列基礎(chǔ)設(shè)施、公共配套建筑按以下日期達(dá)到《房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目建設(shè)條件意見書》規(guī)定的要求：供水排水供電設(shè)施為年月。教育文體設(shè)施為年月。醫(yī)療衛(wèi)生設(shè)施為年月。物業(yè)管理用房為年月。社區(qū)管理用房為年月。環(huán)衛(wèi)設(shè)施及環(huán)保設(shè)施為年月。人防設(shè)施為年月。郵政設(shè)施為年月。園林綠化及景觀為年月。如果在規(guī)定日期內(nèi)未達(dá)到使用條件，雙方同意按以下方式處理：買受人已就商品房實(shí)地察看，對(duì)所購房屋的小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、公共配套的情況完全了解，并確認(rèn)按照簽約時(shí)的基礎(chǔ)設(shè)施、公共配套現(xiàn)狀執(zhí)行，買受人對(duì)此無異議。買受人同意不得以上述理由要求退房或要求支付任何費(fèi)用。第十七條合同登記備案、預(yù)告登記和房屋所有權(quán)登記的約定。屬于商品房現(xiàn)售的，雙方約定不向房屋登記機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理合同備案登記及預(yù)告登記。雙方同意選擇以下第(1)種方式辦理房屋所有權(quán)登記：(1)買受人委托出賣人辦理出賣人應(yīng)當(dāng)在買受人付清全部房款且交齊辦理不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證所需資料后90日內(nèi)，向房屋登記機(jī)構(gòu)為買受人申請(qǐng)辦理不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證。(2)買受人自行辦理買受人自行辦理房屋所有權(quán)登記的，出賣人應(yīng)在商品房交付使用后日內(nèi)辦結(jié)《商品房現(xiàn)售備案證明》，并將房屋登記機(jī)構(gòu)要求的需出賣人提供的證件資料提交買受人。因出賣人過錯(cuò)，導(dǎo)致本條約定的上述手續(xù)遲延辦理的，雙方同意按下列第(3)項(xiàng)處理：(1)買受人退房的，出賣人須在買受人提出退房要求之日起日內(nèi)將買受人已付款及按利率計(jì)算的利息退還給買受人，并按總價(jià)款的%賠償買受人損失。買受人應(yīng)配合出賣人辦理退房的有關(guān)手續(xù)。(2)買受人不退房的，出賣人按每遲延一日元計(jì)算，向買受人支付違約金。(3)出賣人未按本合同約定的期限將辦理權(quán)屬登記需由出賣人提供的資料報(bào)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)備案，每遲延一日，出賣人按買受人已付購房款總額參照中國人民銀行公布的同期存款活期利率計(jì)算的利息，向買受人支付違約金。因買受人原因?qū)е卤緱l約定的上述手續(xù)遲延辦理的，出賣人不承擔(dān)責(zé)任。第十八條保修責(zé)任。買受人購買的商品房為商品住宅的，《住宅質(zhì)量保證書》作為本合同的附件。出賣人自商品住宅交付使用之日起，按照《住宅質(zhì)量保證書》承諾的內(nèi)容承擔(dān)相應(yīng)的保修責(zé)任。買受人購買的商品房為非商品住宅的，雙方應(yīng)當(dāng)以合同附件的形式詳細(xì)約定保修范圍、保修期限和保修責(zé)任等內(nèi)容。在商品房保修范圍和保修期限內(nèi)發(fā)生質(zhì)量問題，出賣人應(yīng)按國家規(guī)定和本合同約定履行保修義務(wù)。保修期內(nèi)，買受人發(fā)現(xiàn)該商品房存在工程質(zhì)量問題的，應(yīng)及時(shí)通知出賣人或其受托人。出賣人或其受托人接到買受人的報(bào)修通知后應(yīng)在72小時(shí)內(nèi)到場(chǎng)檢查(雙方另約時(shí)間的除外)，并根據(jù)工程質(zhì)量問題的實(shí)際情況與買受人商定具體維修日期，及時(shí)、合理安排維修。買受人應(yīng)在出賣人或其受托人檢查、維修期間給予必要配合。出賣人或其受托人怠于履行該商品房工程質(zhì)量保修責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)按下列第(2)方式承擔(dān)責(zé)任：(1)按每遲延一日元計(jì)算，向買受人支付違約金。(2)視具體情況由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向房產(chǎn)所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。該商品房在保修期內(nèi)因工程質(zhì)量問題造成買受人經(jīng)濟(jì)損失的，出賣人按下列第(2)方式賠償買受人：(1)買受人的實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失。(2)視具體情況由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向房產(chǎn)所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。雙方對(duì)該商品房工程質(zhì)量問題發(fā)生爭(zhēng)議的，任何一方均可委托具有資質(zhì)的專業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)，另一方應(yīng)當(dāng)配合和協(xié)助檢測(cè)工作。檢測(cè)結(jié)果支持一方主張的，由對(duì)方承擔(dān)檢測(cè)費(fèi)用。因不可抗力或者非出賣人原因房屋損壞的，出賣人不承擔(dān)責(zé)任，但可協(xié)助維修，維修費(fèi)用由買受人承擔(dān)。第十九條買受人的房屋僅作車位使用，買受人使用期間不得擅自改變?cè)撋唐贩康慕ㄖ黧w結(jié)構(gòu)、承重結(jié)構(gòu)和用途。除本合同及其附件另有規(guī)定者外，買受人在使用期間有權(quán)與其他權(quán)利人共同享用與該商品房有關(guān)聯(lián)的公共部位和設(shè)施，并按占地和分?jǐn)偟墓灿泄灿媒ㄖ娣e承擔(dān)義務(wù)。出賣人不得擅自改變與該商品房有關(guān)聯(lián)的公共部位和設(shè)施的使用性質(zhì)。第二十條前期物業(yè)服務(wù)。出賣人依法選聘的物業(yè)服務(wù)企業(yè)為：南寧嘉和物業(yè)服務(wù)有限公司，資質(zhì)證號(hào)為(建)114050 ，資質(zhì)等級(jí)：一級(jí)。前期物業(yè)服務(wù)期間，物業(yè)服務(wù)收費(fèi)50元/個(gè)/月，由物業(yè)服務(wù)企業(yè)收取。出賣人負(fù)責(zé)監(jiān)督物業(yè)服務(wù)企業(yè)按照《前期物業(yè)服務(wù)合同》的約定提供物業(yè)服務(wù)?！肚捌谖飿I(yè)服務(wù)合同》的內(nèi)容和《臨時(shí)管理規(guī)約》的內(nèi)容詳見附件四。買受人已詳細(xì)閱讀附件四有關(guān)物業(yè)服務(wù)的全部內(nèi)容和《臨時(shí)管理規(guī)約》，同意由出賣人依法選聘的物業(yè)服務(wù)企業(yè)提供前期物業(yè)服務(wù)，并承諾遵守《臨時(shí)管理規(guī)約》。第二十一條專項(xiàng)維修資金。買受人應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定交納專項(xiàng)維修資金，維修資金屬于業(yè)主所有。買受人未交納專項(xiàng)維修資金的，出賣人不得將商品房交付買受人。買受人按下列 1 方式交納專項(xiàng)維修資金：買受人委托出賣人代交。買受人委托出賣人代交專項(xiàng)維修資金的，出賣人應(yīng)當(dāng)自受托之日起，90日內(nèi)將專項(xiàng)維修資金存入專項(xiàng)維修資