【正文】 時(shí)通知甲方，甲方應(yīng)即時(shí)更換，如不更換所造成的損失由甲方自行承擔(dān)，如延誤工程進(jìn)展，施工期限相應(yīng)順延。本工程材料由乙方提供，所提供的材料必須符合甲乙雙方約定標(biāo)準(zhǔn)，并接受甲方檢驗(yàn)。施工要符合安全要求，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標(biāo)準(zhǔn)。房屋交付給甲方，甲方應(yīng)即時(shí)驗(yàn)收，甲方應(yīng)在3日內(nèi)檢驗(yàn)，如在該期限內(nèi)，甲方未做任何表示，視為該房屋驗(yàn)收合格。工期為_____________，從______年______月______日到______年______月______日，如因甲方的原因?qū)е卵诱`工程進(jìn)展或則不可抗力導(dǎo)致延誤工程進(jìn)展，其施工期限相應(yīng)的順延。由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，除順延工期外，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工或則窩工造成的損失，即每天應(yīng)支付___________元，如甲方不按合同約定預(yù)付工程款，每拖延一天，按合同金額的__________%支付違約金給乙方，其工期順延。由于乙方原因?qū)е鹿こ萄悠诳⒐?，乙方?yīng)按每天支付__________元的違約金給甲方。工程未辦理驗(yàn)收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用，或甲方單方面更換門鎖不讓乙方施工人員進(jìn)行施工的，造成的損失由甲方負(fù)責(zé)，并視為對乙方施工的工程驗(yàn)收合格，甲方應(yīng)付清全部工程款。乙方根據(jù)甲方要求設(shè)計(jì)圖紙，圖紙一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。如乙方發(fā)現(xiàn)根據(jù)甲方要求設(shè)計(jì)的圖紙或者技術(shù)要求不合理的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知甲方。因甲方怠于答復(fù)等原因造成乙方損失的，應(yīng)當(dāng)賠償損失。甲方中途變更乙方工作的要求，如工程項(xiàng)目增加，甲方應(yīng)支付乙方實(shí)際增加所產(chǎn)生的費(fèi)用，如給乙方造成損失的，應(yīng)當(dāng)對乙方進(jìn)行賠償。乙方在施工期間，應(yīng)當(dāng)接受甲方必要的監(jiān)督檢驗(yàn)。甲方不得因監(jiān)督檢驗(yàn)妨礙乙方的正常工作，如妨礙延誤工程進(jìn)展，其施工期限相應(yīng)順延，造成乙方損失的，應(yīng)賠償損失。乙方房屋裝修完成后，應(yīng)當(dāng)即時(shí)向甲方交付，甲方應(yīng)當(dāng)即時(shí)驗(yàn)收該房屋。乙方施工需要甲方協(xié)助的，甲方有協(xié)助的義務(wù)。甲方不履行協(xié)助義務(wù)致使乙方施工不能完成的，乙方可以催告甲方在合理期限內(nèi)履行協(xié)助義務(wù)，并相應(yīng)順延履行期限；甲方逾期不履行的，乙方可以解除合同，給乙方造成損失的，甲方應(yīng)當(dāng)賠償。甲方：________________________法定代表人：________________________地點(diǎn)：________________________電話：_________________________________年_________月_________日乙方：________________________法定代表人：________________________地點(diǎn)：________________________電話：_________________________________年_________月_________日承攬合同糾紛管轄地篇十三發(fā)包方：(以下簡稱甲方)承包方：(以下簡稱乙方)甲方因開發(fā)位于復(fù)興鎮(zhèn)鑫海鐵廠土石方建設(shè)項(xiàng)目需要，經(jīng)與乙方協(xié)商一致決定將該工程場平土石方工程交由乙方獨(dú)立負(fù)責(zé)施工完成，雙方就該工程涉及各方權(quán)利、義務(wù)在平等自愿基礎(chǔ)上依照《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》的相關(guān)規(guī)定達(dá)成如下協(xié)議內(nèi)容：一、工程概況工程名稱：工程地點(diǎn)：工程范圍甲方所提供的該項(xiàng)目施工平面圖中，土石方承攬工程，工程量達(dá)州市鑫海冶煉有限公司測量的數(shù)量并由雙方簽字認(rèn)可為準(zhǔn)。二、承攬方式乙方以大包干形式完成甲方發(fā)包土石方工程，未經(jīng)甲方書面許可乙方不得將所承攬工程轉(zhuǎn)包他人。否則，視為乙方根本性違約。乙方承攬施工過程中所有機(jī)械設(shè)備、爆破材料(土石方破碎，另行計(jì)價(jià))、裝挖機(jī)械、土石方外運(yùn)、衛(wèi)生清潔(必須設(shè)沖洗臺和沉砂井)及因乙方施工與周邊協(xié)調(diào)發(fā)生的全部費(fèi)用均由乙方承擔(dān)。若乙方因不文明施工內(nèi)容承擔(dān)了經(jīng)濟(jì)及法律責(zé)任，甲方有權(quán)直接向乙方追償。乙方是自然人承包，涉及到特殊作業(yè)人員及特殊要求應(yīng)符合相關(guān)國家法律法規(guī)，乙方承攬施工過程中發(fā)生的一切安全事故均由乙方自行承擔(dān)相應(yīng)法律及經(jīng)濟(jì)責(zé)任。四、工程施工期限乙方承攬施工工期為日，即從本合同簽訂之日起三天內(nèi)進(jìn)場施工起計(jì)算工期至年月日止。因不可抗拒造成延誤工期，工期順延。五、工程價(jià)款及支付辦法按實(shí)際完成量立方米計(jì)算，土方、頁巖綜合價(jià)每立方元整。大寫：元整(稅費(fèi)由甲方負(fù)責(zé))。工程按實(shí)際完成工程量支付工程款，如甲方?jīng)]有按時(shí)付款。余款在該項(xiàng)工程驗(yàn)收合格后甲方不按時(shí)付清，乙方有權(quán)向甲方加由總造價(jià)的10%。六、工程成果及質(zhì)量乙方完成土石方工作成果需經(jīng)雙方實(shí)測地場平達(dá)甲方施工圖紙指定高程，場內(nèi)平整度需經(jīng)甲方簽字認(rèn)。乙方所完成工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國家質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)等經(jīng)，同時(shí)接受甲方驗(yàn)收認(rèn)可。七、工程量計(jì)算方法乙方進(jìn)場時(shí)需經(jīng)甲乙雙方經(jīng)現(xiàn)場對場平內(nèi)指定范圍內(nèi)各點(diǎn)高程時(shí)行實(shí)測，甲方對各點(diǎn)高程計(jì)算后再向乙方交底作業(yè)，乙方作業(yè)至甲方規(guī)定高程后，雙方測量合格按實(shí)際計(jì)算工程量。乙方場平土石方無論厚薄、堅(jiān)硬等實(shí)行按土石方立方米均價(jià)計(jì)算。八、工程驗(yàn)收甲方按照《建筑工程施工規(guī)范及驗(yàn)收規(guī)范》要求組織對乙方所施工完成土石方工程時(shí)行驗(yàn)收。乙方完成土石方分項(xiàng)工程應(yīng)達(dá)到國家質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)。九、甲方權(quán)利義務(wù)甲方提供土石方倒土場地，場地的租金費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)，運(yùn)土在3公里以內(nèi)(3公里外另行計(jì)價(jià))。提供乙方施工場平土石方各點(diǎn)設(shè)計(jì)高程交由乙方組織施工，指派作為現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)和工程測量。甲方有權(quán)檢查乙方所承攬施工進(jìn)度計(jì)劃完成情況，并有權(quán)審查同意乙方所提供施工方案。甲方為施工提供所需的用水、電接口，乙方施工作業(yè)所產(chǎn)生的水、電費(fèi)由乙方自行承擔(dān)。甲方需按本合同約定期限向乙方支付工程價(jià)款，不按時(shí)付款造成停工，由甲方負(fù)責(zé)造成停工的各種費(fèi)用。乙方在按合同約定期限及工程質(zhì)量完成工程后，甲方應(yīng)及時(shí)組織對乙方所完成工程驗(yàn)收。甲方有權(quán)要求乙方辭退甲方為其能力或行為已不能勝任本分項(xiàng)內(nèi)相關(guān)工作的乙方的任何成員。甲方在合同簽字后一天內(nèi)提供辦理放炮手續(xù)的資料。十、乙方權(quán)利義務(wù)提供進(jìn)場施工必備的有關(guān)資料和文件，證明其具備承接本工程資質(zhì)的有關(guān)材料，提供民工團(tuán)體工傷保險(xiǎn)單和發(fā)票。自行獨(dú)立組織能勝任該工程施工的項(xiàng)目管理班子和操作熟悉的作業(yè)人員，進(jìn)場前乙方應(yīng)向甲方指派為乙方駐工地代表負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)合同覆行，指派為專職質(zhì)安員，監(jiān)督施工過程中的不規(guī)范行為，并獨(dú)立承擔(dān)在施工作業(yè)過程中所發(fā)生一切安全事故及相應(yīng)責(zé)任。執(zhí)行甲方所要求工程范圍及技術(shù)質(zhì)量指令，按甲方要求組織施工，根據(jù)甲方要求編制施工方案，確保按合同工期和質(zhì)量要求完成所承擔(dān)的工程。按照甲方要求進(jìn)行施工并接受甲方的監(jiān)督檢查并服從甲方統(tǒng)一協(xié)調(diào)。自行負(fù)責(zé)管理施工所有機(jī)械設(shè)備或相關(guān)材料，如損失或被損壞，由乙方自行負(fù)責(zé)。乙方支付民工工資、運(yùn)輸、機(jī)械、爆破等相關(guān)工作費(fèi)用應(yīng)將支付明細(xì)交于甲方存檔。十一、違約責(zé)任甲乙雙方未按合同約定條款覆行就承擔(dān)給對方造成的全部經(jīng)濟(jì)損失。十二、爭議處理甲乙雙方因覆行本合同發(fā)生爭議，如協(xié)商不成，由甲方公司住所地人民法院管轄。十三、本合同未盡事宜，甲乙雙方另行以書面形式補(bǔ)充約定。十四、本合同甲乙雙方簽字并加蓋印章后生效，結(jié)清賬后自動失效，乙方合同原件必須交回甲方。合同一式四份，甲方執(zhí)三份，乙方執(zhí)一份。注明：，超出另行計(jì)價(jià)。甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：__________________年____月____日 _________年____月____日承攬合同糾紛管轄地篇十四甲方：委托方代表：乙方：承攬方代表：根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)甲乙雙方平等協(xié)商一致，自愿簽訂本承攬制作合同，雙方的權(quán)利、義務(wù)已進(jìn)行約定，雙方將共同遵守，具體條款如下：一、承攬制作范圍。乙方是以承攬制作小組的形式，組織具備一定工作經(jīng)驗(yàn)、工作資質(zhì)的工作人員，從事專業(yè)廣告制作業(yè)務(wù)的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，在乙方完全勝任的前提下，甲方應(yīng)將自己承接和負(fù)責(zé)廣告制作業(yè)務(wù)，全部交由乙方進(jìn)行承攬統(tǒng)一制作，同時(shí)乙方應(yīng)按時(shí)保質(zhì)向甲方交付相關(guān)勞動成果，即按時(shí)制作完成，且制作質(zhì)量應(yīng)符合甲方提供詳稿和設(shè)計(jì)要求，乙方并有權(quán)按本合同約定收取制作承攬業(yè)務(wù)費(fèi)。二、合同期限。本承攬制作發(fā)布合同期限暫定年，自年月日起至年月日止。合同期滿后，雙方可協(xié)商再行簽訂。，具體制作承攬業(yè)務(wù)費(fèi)以雙方核定計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行結(jié)算，核定價(jià)格為萬。在乙方完成制作承攬業(yè)務(wù)之時(shí)，甲方應(yīng)按核定計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)支付承攬制作費(fèi)。，仍由乙方負(fù)責(zé)日常維護(hù)和更新，且乙方應(yīng)及時(shí)對已損壞的廣告和相關(guān)財(cái)物進(jìn)行重作和維修，相關(guān)費(fèi)用另外商定。，出現(xiàn)未按時(shí)保質(zhì)等事由，甲方有權(quán)按一定方式和比例扣減支付乙方的承攬制作業(yè)務(wù)費(fèi)(具體方式和比例、由雙方另外商定)，并且乙方應(yīng)及時(shí)無條件返工，直至制作合格完畢。，出現(xiàn)不可抗力和難以預(yù)見的困難，再由雙方另行協(xié)商解決?！霸露取边M(jìn)行業(yè)務(wù)費(fèi)結(jié)算，結(jié)算憑證以雙方確認(rèn)的相關(guān)單據(jù)為準(zhǔn)。在結(jié)算之后，甲方應(yīng)在規(guī)定時(shí)間里，清結(jié)乙方的業(yè)務(wù)費(fèi)。如需提前預(yù)付或預(yù)支，再由雙方按實(shí)際情況而定。，如有逾期或質(zhì)量不合格，則無權(quán)領(lǐng)取制作承攬業(yè)務(wù)費(fèi)，并應(yīng)賠償甲方由此遭受一切經(jīng)濟(jì)損失。，如乙方在制作過程中無法按時(shí)保質(zhì)完成，則甲方有權(quán)要求乙方重作返工。，雙方均不得無故提前解除本合同，如有違者，應(yīng)賠償對方由此造成一切損失。，由于乙方的制作承攬能力下降、返工和不合格率提高時(shí)，甲方有權(quán)要求乙方整改，如乙方無法進(jìn)行整改的，甲方有權(quán)提前解除本合同。，如乙方提前解除本合同，應(yīng)提前一個(gè)月向甲方提出書面申請，在甲方同意后，方可提前解除本合同，并按一定要求交接和歸還甲方的物品。否則，乙方自愿放棄甲方應(yīng)支付承攬制作業(yè)務(wù)費(fèi)，并按甲方的實(shí)際損失承擔(dān)賠償責(zé)任。五、本協(xié)議自雙方簽字后，即行生效，且乙方應(yīng)在制作工作中遵守相關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定，如有違者，由乙方自行承擔(dān)責(zé)任。六、本協(xié)議壹式二份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。甲方：乙方：代表：代表：