【正文】 量而少交的，甲方應照數(shù)補交，否則應支付乙方以少交貨物價款百分之　　的違約金 ?！　?2)包裝不符合合同規(guī)定的，應重新包裝，并承擔因此而支付的費用 ?！　?3) 甲方無故提前交付加工產(chǎn)品的，除非取得乙方同意，否則乙方有權拒收，產(chǎn)生的損失由甲方負責?！　?4)因為甲方原因?qū)е仑浳镥e發(fā)到貨地點或接貨人的，除按合同規(guī)定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。　　八、爭議解決方式　　本合同履行過程中的任何爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方均可向原告所在地人民法院起訴?！　【拧⑻厥庑砸?guī)定　　因生產(chǎn)特殊性，乙方允許甲方在供應加工物數(shù)量上有177。　　%的浮動時在交付時間上有177。__天的浮動。 同時鑒于加工產(chǎn)品的特殊性，甲方在交貨時贈送乙方訂貨清單確定的每種規(guī)格產(chǎn)品 %的損耗管?！　∈⒈竞贤男羞^程中，雙方來往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分，與本合同具有同等法律效力?！　∈?、雙方需約定的其它事項：　　本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，合同自雙方簽字蓋章之日起生效。　　甲方(蓋章)______________乙方(蓋章)：　　法定代表人：_______法定代表人：加工定做合同范本12　　定作方：承攬方：　　簽訂地點：簽訂時間：________年____月____日　　一、品名或項目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限定作物品 價款或酬金 交貨數(shù)量及交貨期限　　規(guī)格型號計量單位數(shù)　　量名或項目 單價總金額合計　　二、定作方帶料材料名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)　　量質(zhì)　　量提供日期消耗定額單　　價總金額　　三、質(zhì)量要求、技術標準　　四、承攬方對質(zhì)量負責的條件及期限　　五、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求　　六、驗收標準、方法和期限　　七、包裝要求及費用負擔　　八、交（提）貨方式及地點　　九、交付定金預付款數(shù)額及時間　　十、結算方式及期限　　十一、違約責任　　十二、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件　　十三、解決合同糾紛的方式：執(zhí)行本合同發(fā)生爭議，由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，可向人民法院起訴　　十四、雙方協(xié)商的其它條款定作方承攬方　　單位名稱（章）單位名稱（章）單位地址：單位地址：　　法定代表人：　　法定代表人：________年____月____日 ________年____月____日有效期限：________年____月____日至________年____月____日加工定做合同范本13　　供貨單位全稱：(以下簡稱甲方)　　需方單位全稱：(以下簡稱乙方)　　根據(jù)《經(jīng)濟合同法》及有關條例規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致簽訂本合同，并嚴格信守以下條款：　　供貨日期：自合同簽訂日內(nèi)供貨。　　產(chǎn)品質(zhì)量標準：　　交貨地點：　　合同有效期：自合同簽訂日起至付清全部工程款為止　　結算方式：據(jù)實結算　　付款單位名稱：付款方式：期限：　　7違約現(xiàn)任：　　供方不能交貨，向需方償付未交貨部分貨款總值%的違約金?！　⌒璺街型就素?，向供方償付付退貨部分總%的違約金?！　∑溆噙`約責任，按有關條例執(zhí)行。　　其他補充事項：　　梧合一式份，雙方各執(zhí)一份，副本一份，副本份?！　〖追?公章)：_________　　乙方(公章)：_________　　法定代表人(簽字)：________　　法定代表人(簽字)：_________　　_________年____月____日　　________年____月____日加工定做合同范本14　　承 攬 方：____________________________________地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________法定代表人：____________ 職務：____________　　定 作 方：____________________________________地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________法定代表人：____________ 職務：____________　　定作方委托承攬方加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。　　第一條 加工成品編號 名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量 備注　　第二條 加工成品質(zhì)量要求第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量　　1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨?！　?.(用定作方原材料完成工作的，應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件?！　?提)原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。　　第四條 技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法　　，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方。定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償?！　?，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料的復制品。　　、圖紙等?！　〉谖鍡l 價款或酬金價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定?！　〉诹鶙l 、圖紙和樣品作為驗收標準。　　。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復或退換?！　。捎煞ǘㄙ|(zhì)量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。　　第七條 (提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行?！　?提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準。委托運輸部門運輸?shù)?，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準。自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間。雙方另有約定的，按約定的方法計算。　　第八條 包裝要求及費用負擔　　第九條 運輸辦法及費用負擔　　第十條 結算方式及期限　　第十一條 其他約定　　第十二條 承攬方的違約責任　　一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價，酌減酬金或價款。不同意利用的，應當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任。經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。　　二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理。少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。　　三、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失?！　∷?、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____ 元。(合同中無具體規(guī)定的，應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金?！　∥唇?jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收?！　∥濉⒉荒芙桓抖ㄗ魑锘虿荒芡瓿晒ぷ鞯?，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金?！　×?、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費?！　∑?、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。　　八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失?！　【?、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。　　十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任?！　〉谑龡l 定作方的違約責任一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失?！　《?、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金。不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金?！　∪?、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失。承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失?！　∷?、超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方。變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分。如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失?！　∥?、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金。以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金?！　×?、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。　　七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。　　第十四條 不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失?！　〉谑鍡l 糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決。協(xié)商不成按( )項處理：　　?！　　！　”竞贤訽___ 年____ 月____ 日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力?！　”竞贤疽皇蕉荩ㄗ鞣胶统袛埛礁鲌?zhí)一份。合同副本一式____份，交____________(如經(jīng)鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份?！　《ㄗ鞣剑篲_______________________代表人：________ ____年____月____日　　承攬方：________________________代表人：________ ____年____月____加工定做合同范本15　　定作方：____________　　承攬方：____________　　簽訂地點：____________　　簽訂時間：________年____月____日　　一、品名或項目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限　　品名或項目　　規(guī)格型號　　數(shù)量　　單價　　金額　　交貨期限　　總金額合計　　二、定作方帶料　　材料名稱　　規(guī)格型號　　計量單位　　數(shù)量　　質(zhì)量　　提供日期　　消耗定額單價　　總金額　　三、質(zhì)量要求、技術標準　　四、承攬方對質(zhì)量負責的條件及期限　　五、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求　　六、驗收標準、方法和期限　　七、包裝要求及費用負擔　　八、交(提)貨方式及地點　　九、交付定金預付款數(shù)額及時間　　十、結算方式及期限　　十一、違約責任　　十二、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件　　十三、解決合同糾紛的方式：執(zhí)行本合同發(fā)生爭議，由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，可向人民法院起訴　　十四、雙方協(xié)商的其它條款　　定作方承攬方　　單位名稱(章)____________單位名稱(章)____________　　單位地址：____________ 單位地址：____________　　法定代表人：____________法定代表人：____________　　________年____月____日 ________年____月____日　　有效期限：________年____月____日至________年____月____日 61 / 61