【正文】 的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換，補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量，數(shù)量承擔責任。十，擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。第十三條定作方的違約責任：一，中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失。二，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____％（10％30％幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________％（20％60％的幅度）違約金。三，未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當償付承攬方停工待料的損失。加工定做合同 篇6承攬方： (以下簡稱甲方)住址：法定代表人：聯(lián)系方式：定作方： (以下簡稱乙方)住址：法定代表人：聯(lián)系方式：甲乙雙方經(jīng)雙方友好協(xié)商，現(xiàn)簽訂本合同，以資共同信守。一、加工產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨日期總金額(大寫)交貨日期：由乙方訂貨清單確定。本合同所確定的價格在 年 月 日至 年 月 有效，乙方要貨清單確定的數(shù)量低于本合同數(shù)量 的，甲方有權(quán)根據(jù)甲方成本核算變更合同價格條款。甲方提供給乙方的價格組成為：毛坯管成本+加工費。加工所需的毛坯管由甲方提供。二、質(zhì)量標準及驗收甲方根據(jù)乙方提供的相關(guān)工藝要求進行加工成產(chǎn)，質(zhì)量標準為甲方的企業(yè)標準，同時符合國家質(zhì)量要求。乙方應(yīng)在收到加工產(chǎn)品之日起二天內(nèi)對加工產(chǎn)品的數(shù)量、質(zhì)量等相關(guān)事項進行確認驗收。如果對甲方交付的加工產(chǎn)品有異議，應(yīng)于收貨之日起三天內(nèi)書面向甲方提出。如逾期，則視為甲方交付的產(chǎn)品完全符合加工要求。加工產(chǎn)品因乙方使用方法不當、保管不當?shù)仍蛞鸬馁|(zhì)量問題，乙方不得要求甲方修復(fù)或者退換或者主張其他任何責任。三、包裝要求及費用負擔加工產(chǎn)品由甲方負責包裝，以加工產(chǎn)品不受損壞為標準。甲方對乙方所加工的產(chǎn)品進行商標貼牌，但乙方依據(jù)本合同所要求貼牌的商標必須為乙方合法使用的注冊商標，(包括經(jīng)核準的使用類別符合商標法律法規(guī)要求)乙方有義務(wù)在本合同履行之前提供相應(yīng)的注冊證明、合法使用證明等。甲方負責包裝箱圖案制版，但乙方應(yīng)當向甲方繳納每版/次押金費用5000元，制版效果圖案由乙方簽字確認。因乙方需要對印刷版面進行更改的，乙方自擔費。具體包裝要求是 乙方依據(jù)本合同訂購的產(chǎn)品數(shù)量每種、每次的型號規(guī)格數(shù)量不低于500箱。否則制版押金不予退還。四、交貨(運輸)時間、辦法及地點要求加工物交由甲方指定的____________________ (承運人)承運，由甲方代辦相關(guān)的托運手續(xù)，運費由乙方承擔。甲方將定作物交付承運人后，則視為甲方已將加工物交付于乙方，該加工產(chǎn)品所有的風(fēng)險由乙方承擔。乙方也以自提貨物，交貨地點為甲方榆垡廠區(qū)。但該批次貨物要求自提應(yīng)當在要貨清單中注明，否則甲方默認為乙方代辦運輸。時間要求：甲方收到乙方要貨清單后，并收到乙方該批次預(yù)付款后 日交貨。委托承運人運輸?shù)模越患庸の飼r承運人簽發(fā)的戳記日期為交貨日期。五、預(yù)付款要求乙方應(yīng)于要貨清單送達甲方之日，向甲方支付該批次貨物 ______%預(yù)付款，該預(yù)付款在該批加工物交付時沖抵貨款。六、加工款結(jié)算辦法及期限甲方完成加工產(chǎn)品后，在乙方訂貨清單確定的交貨日期交貨前，乙方必須將該批次貨物的剩余尾款全額支付甲方，甲方履行合同交貨義務(wù)。如乙方未按約定付清定作款項，未付清加工款的產(chǎn)品所有權(quán)由甲方所有。甲方可對定作物行使留置、處分等權(quán)利。乙方由于其他非法定原因，未能在訂貨清單約定的日期支付甲方貨物全款，每延遲1日支付甲方 元保管費，該保管費累計達到該批次預(yù)付款額時，該要貨清單自動解除，預(yù)付款不再退還。七、違約責任乙方的違約責任(1)中途變更加工產(chǎn)品品種、數(shù)量、設(shè)計、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給承攬方造成損失的，應(yīng)償付甲方因此造成的損失，如果損失難以確定，則至少為____元人民幣。(2) 未按合同規(guī)定日期付款的，除應(yīng)該繼續(xù)付清全部加工款外，每延期一天，還應(yīng)償付甲方以延期付款總值千分之一的違約金，直至依據(jù)第七條扣完保管費為止。(3)無故拒絕接收定作物的，應(yīng)賠償甲方因而造成的損失。錯填到貨地點或接貨人的，或者變更交付貨物地點或者接收人的，應(yīng)該承擔因此多支出的費用并賠償甲方因此造成的損失。甲方的違約責任(1)違反本合同第一條和第九條規(guī)定的數(shù)量而少交的，甲方應(yīng)照數(shù)補交，否則應(yīng)支付乙方以少交貨物價款百分之的違約金 。(2)包裝不符合合同規(guī)定的，應(yīng)重新包裝，并承擔因此而支付的費用 。(3) 甲方無故提前交付加工產(chǎn)品的，除非取得乙方同意，否則乙方有權(quán)拒收，產(chǎn)生的損失由甲方負責。(4)因為甲方原因?qū)е仑浳镥e發(fā)到貨地點或接貨人的，除按合同規(guī)定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。八、爭議解決方式本合同履行過程中的任何爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方均可向原告所在地人民法院起訴。九、特殊性規(guī)定因生產(chǎn)特殊性，乙方允許甲方在供應(yīng)加工物數(shù)量上有177。%的浮動時在交付時間上有177。__天的浮動。 同時鑒于加工產(chǎn)品的特殊性，甲方在交貨時贈送乙方訂貨清單確定的每種規(guī)格產(chǎn)品 %的損耗管。十、本合同履行過程中，雙方來往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分，與本合同具有同等法律效力。十一、雙方需約定的其它事項：本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，合同自雙方簽字蓋章之日起生效。甲方(蓋章)______________乙方(蓋章)：法定代表人：_______法定代表人：