【正文】 乙方負(fù)責(zé)按照設(shè)計圖紙、變更文件規(guī)范要求驗收標(biāo)準(zhǔn)，玻璃幕墻的制作、安裝、保證正常使用。 施工所需各種材料、加工機械設(shè)備、各種工具均由乙方自理。 四、工程工期： 開工日期： 20xx 年3 月17日?？⒐と掌冢?0xx年5月 日工程總?cè)諝v天數(shù)： 天 施工過程中，如因人力不可抗拒等原因工期相應(yīng)順延。 五、工程質(zhì)量及材料要求： 各種材料下料、制作安裝，接頭位置、焊接等均應(yīng)符合規(guī)范要求。 對現(xiàn)場監(jiān)理提出的問題應(yīng)立即安排人員處理，嚴(yán)禁拖延或不整改。 如某部位存在嚴(yán)重問題，必須返工。 若返工造成延誤工期的，如對下道工序的工種造成停工，停工的工人人工費由乙方賠償。 六、工程價款： 元/平方米。 七、工程價款的撥付及結(jié)算方式： 工程款的支付： 八、考核驗收：本合同甲方要求在以下方面對乙方進行考核后方可決算： 安全生產(chǎn)：乙方應(yīng)加強安全教育，認(rèn)真執(zhí)行安全技術(shù)規(guī)范，嚴(yán)格遵守安全制度，落實安全措施，確保施工安全。如因乙方違章操作造成的一切傷亡事故，發(fā)生的任何費用均由乙方承擔(dān)。 工程質(zhì)量：堅持工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按照設(shè)計圖紙、施工驗收規(guī)范、施工組織設(shè)計、施工技術(shù)方案等有關(guān)要求精心組織施工，確保工程質(zhì)量達(dá)到約定的要求。 工程所使用材料必須經(jīng)甲方、監(jiān)理認(rèn)可，否則不得使用。 文明施工：加強施工現(xiàn)場管理，嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)主管部門、環(huán)保、消防、環(huán)衛(wèi)等有關(guān)部門對施工現(xiàn)場的管理規(guī)定，做到文明施工。 九、甲方責(zé)任： 組織有關(guān)人員對乙方進場施工作業(yè)人員進行安全、質(zhì)量、文明施工、綜合治理等方面的教育，做好日常監(jiān)管工作。 組織及負(fù)責(zé)對乙方施工作業(yè)人員進行施工技術(shù)、措施等方面的交底。 負(fù)責(zé)對乙方施工人員的安全、工程質(zhì)量、文明施工等方面的工作進行指導(dǎo)、監(jiān)控，并按規(guī)定及時做好驗收工作。 負(fù)責(zé)解決乙方進場施工作業(yè)人員的住宿等問題，并及時對其進行衛(wèi)生等方面工作的指導(dǎo)、監(jiān)管。 十、乙方責(zé)任： 服從甲方對整個工程的運行計劃指揮。按甲方的各項交底要求，嚴(yán)格按國家操作規(guī)范和施工驗收規(guī)范，精心組織施工。 如乙方需要，生活用品及炊事用具由乙方自理。 材料進場時，由乙方卸料，配合甲方項目部收料人員共同驗收，核對材料的合格證、標(biāo)牌、規(guī)格、數(shù)量，并按材料的規(guī)格不同，有序、合理的堆放整齊，做好防銹保護工作。 乙方必須將廢料堆放入池，做好工完料凈場地清工作。 本工程所需的機械及勞動防護用品全部費用由乙方承擔(dān)。 本班組在其相關(guān)工序開始前和結(jié)束后，與其工序相關(guān)的班組必須辦理相關(guān)交接檢手續(xù) 嚴(yán)格執(zhí)行安全協(xié)議書中的規(guī)定，落實施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)措施，做好各項基礎(chǔ)工作。 乙方應(yīng)加強對勞務(wù)作業(yè)人員的管理，自覺遵守甲方的各項管理規(guī)定。 十一、違約責(zé)任： 當(dāng)發(fā)生下列情況之一時，甲方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任： 甲方不按約定核實乙方的工程量、或不按約定支付勞務(wù)作業(yè)工程款、或不按約定支付勞務(wù)作業(yè)工程款尾款時，應(yīng)按乙方同期向銀行貸款利率向乙方支付拖欠勞務(wù)作業(yè)工程款的利息。 因甲方原因延誤工期超過十日的，應(yīng)向乙方支付怠工費，并順延延誤的乙方工作時間。 當(dāng)發(fā)生下列情況之一時，乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任： 乙方因自身原因延期交工的，每延誤一日，%的違約金。 乙方施工的工程質(zhì)量不符合合同約定的質(zhì)量要求，乙方應(yīng)賠償甲方材料損失費、工具、機械租賃費以及因工期延誤給甲方所造成的所有損失。 一方違約后，另一方要求違約方繼續(xù)履行合同時，違約方在承擔(dān)上述違約責(zé)任后仍應(yīng)繼續(xù)履行合同。 十二、本工程甲方委派同志為現(xiàn)場負(fù)責(zé)人，乙方委派同志為現(xiàn)場負(fù)責(zé)人，共同負(fù)責(zé)履行本合同的各項約定。 十三、爭議： 甲、乙雙方在履行本合同時發(fā)生爭議，可自行協(xié)商解決。如協(xié)商不成的，可向工程所在地法院提起訴訟。 十四、本合同一式兩份自簽定后即生效，至全部工程作業(yè)內(nèi)容竣工驗收、工程價款結(jié)清后即失效 甲方：_________乙方：_________ 法定代表人：_________　法定代表人：_________ _________年____月____日　_________年____月____日 20XX年巖土工程施工合同14篇十三 發(fā)包方：________ 承包方：________ 為提高泵站品位，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，甲方將________委托給乙方施工，為確保如期保質(zhì)完成本工程，雙方本著互相支持、緊密配合的原則，結(jié)合本工程具體情況，明確雙方職責(zé)，特簽訂本合同，條款如下： 一、工程地點：________________________________。 二、工程內(nèi)容 土層基礎(chǔ)、綠化及其他部分工程。 以上項目經(jīng)雙方會審圖紙之要求及附后預(yù)算總表所列項目、規(guī)格、備注、數(shù)量、要求施工。 三、工期 ：本項目工程從________年________月________日起至________年________月________日止，共________個日歷天。 ，若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書面確認(rèn)工期可順延。 。 四、工程合同價款 經(jīng)協(xié)商本合同總承包價款為人民幣：________________整。若施工過程中甲方有變更需要增加工程，則按實結(jié)算。 五、承建方式 乙方對工程包工、包料。包質(zhì)量、包驗收合格、包安全、包工期、包文明施工。 ，必須經(jīng)雙方確認(rèn)方可進料施工。 。 六、工程付款辦法 、乙雙方簽訂后3天內(nèi)由甲方向乙方支付訂金為合同價款的30%，即人民幣________整。乙方收款后第二天安排人員進場施工。 %后，甲方于3天內(nèi)向乙方支付工程合同價款的30%，即人民幣________整。 ，甲方于一周內(nèi)向乙方支付工程合同價款的20%，即人民幣________整。 ，向乙方支付工程合同價款的10%，即人民幣________整。 七、工程質(zhì)量 、要求及有關(guān)園林綠化施工規(guī)范進行施工，完工后達(dá)到________級。 ，乙方必須服從甲方監(jiān)督管理，若發(fā)現(xiàn)乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規(guī)范進行施工的事項，甲方有權(quán)提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切經(jīng)濟損失均由乙方負(fù)責(zé)承擔(dān)。 ，及時清理廢棄物，做好文明施工。 八、工程竣工驗收結(jié)算 乙方于竣工后五天內(nèi)向甲方提交竣工資料及驗收報告，甲方在收到竣工驗收報告后________天內(nèi)組織有關(guān)部門進行驗收，并于驗收后五天內(nèi)根據(jù)設(shè)計施工圖紙、合同、補充合同及《有關(guān)園林綠化標(biāo)準(zhǔn)》給予合格批準(zhǔn)或提出整改意見。乙方須按甲方要求整改，并承擔(dān)因此造成的一切費用。甲方在驗收合格后依據(jù)合同、補充合同及增加工程的簽證清單進行結(jié)算，并于________個工作日內(nèi)結(jié)算完畢。 九、延期違約責(zé)任 乙方必須在施工期內(nèi)按質(zhì)、按量、按期完成工程。若工程延誤，則每延誤一天計罰人民幣________元。若工程提前完成，則每提前一天完成獎勵人民幣________元。若因甲方責(zé)任或不可抗力因素而令工程延誤，乙方提出書面要求，甲方在三天內(nèi)書面確認(rèn)工期可順延。如甲方未能按合同規(guī)定付款，逾期三天，乙方有權(quán)停工或?qū)σ淹瓿晒こ踢M行圍蔽處理，因此所造成的工期延誤及經(jīng)濟損失由甲方負(fù)責(zé)。 十、養(yǎng)護管理 ：以工程竣工驗收合格之日起計算，綠化保養(yǎng)期為十二個月，保養(yǎng)期從竣工驗收之日開始計算，保養(yǎng)期滿后由乙方以書面形式通知甲方接收。 ：大樹及時支撐固定，栽植后及時澆水，及時中耕除草、施肥、修剪，及時防治病蟲害，確保苗木正常生長。養(yǎng)護達(dá)到國家城鎮(zhèn)綠地園林養(yǎng)護標(biāo)準(zhǔn)。 十一、合同生效與終止 本合同自雙方代表簽字并加蓋公章后生效。工程質(zhì)保期滿，甲方將款項結(jié)清后合同即告終止。 十二、合同份數(shù) 本合同一式________份，具有同等效力，甲、乙雙方簽字蓋章后各執(zhí)________份。其它由甲乙雙方分送有關(guān)部門存檔。本合同未經(jīng)事宜，雙方協(xié)商解決。 甲方代表________ 乙方代表________ 合同簽訂日期：__________ 簽約地點：______________ 20XX年巖土工程施工合同14篇十四 第一部分 協(xié) 議 書 發(fā)包人：_______〔以下簡稱甲方〕 承包人：________ 〔以下簡稱乙方〕 依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則，雙方就本建設(shè)工程施工有關(guān)事項協(xié)商一致，訂立本合同。 一、工程概況 工程名稱：____________ 工程地點：____________ 工程規(guī)模：____________ 工程立項批準(zhǔn)或核準(zhǔn)、備案文號： 資金來源：政府投資 二、工程承包范圍 _______________________________________________________ 三、合同工期 開工日期：____年__月 _ 日 竣工日期：____年__月 __ 日 合同工期總?cè)諝v天數(shù)： __ 天。 四、工程質(zhì)量 工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：_____________________________________________ 五、合同價款 合同價款： ： ____________ 元。 ：________________ 元。 其中：安全防護、文明施工措施費： ：_______________ 元。 ： ______________元。 其它約定：_____________________ 六、組成合同的文件 。 七、發(fā)包人承諾 發(fā)包人向承包人承諾按照本合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項，履行本合同所約定的全部義務(wù)。 八、承包人承諾 承包人向發(fā)包人承諾按照本合同約定施工、竣工，在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任，履行本合同所約定的全部義務(wù)。 九、合同生效 本合同訂立時間： ____ 年__ 月 ___ 日 本合同訂立地點：______ 雙方約定本合同 ___________ 生效。 十、合同備案 本合同生效后必須送 _______________備案。 發(fā)包人： 承包人： 法定代表人： 法定代表人： 相關(guān)推薦文章: 安全施工合同協(xié)議書樣板 建筑安全施工合同協(xié)議書 工程施工合同協(xié)議書 公司工程施工合同模板 外墻涂料裝飾工程施工合同三篇20XX年 20XX年建設(shè)工程施工合同最新6篇 20XX年建設(shè)工程施工合同最新4篇 52 / 52