關(guān)于合同糾紛的民事上訴狀2篇-合同糾紛上訴狀范本-資料下載頁(yè)
2025-04-06 03:52本頁(yè)面
【正文】 搭建，邊拆邊搭?！ 】傊?，原審法院僅憑被上訴人提供的開工日期，機(jī)械認(rèn)定開工日期為所有腳手架工期的起算時(shí)間，并以此計(jì)算延期費(fèi)用，違背雙方合同的約定之意?！ 《?、原審法院查明雙方對(duì)賬的事實(shí)，卻不對(duì)雙方對(duì)賬的性質(zhì)做出認(rèn)定，得出結(jié)論違背雙方的合意，事實(shí)上縱容了被上訴人的毀約行為?！ ≡瓕彿ㄔ翰槊?0XX年1月20日，原告出具說明一份，言明：從20XX年1月至20XX年1月20日，被告方已付原告23萬(wàn)元，余款34824元未付，該說明雖為被上訴人單方出具，但事實(shí)上雙方皆按照該說明履行，為雙方的合意。按照雙方的合意，上訴人履行了合意所約定的付款義務(wù)，20XX年1月20日之前雙方約定的合同債務(wù)，上訴人已經(jīng)履行完畢。退一步說，假設(shè)上訴人真存在延期的事實(shí)，雙方為合同履行所達(dá)成的真實(shí)意思的表示，亦同合同一樣，受法律保護(hù)。然而，原審法院卻罔顧雙方合意的事實(shí)，依舊判決上訴人承擔(dān)從開工后210天至20XX年1月20日的延期費(fèi)用，實(shí)際上縱容了被上訴撕毀雙方合意的不誠(chéng)信行為。 三、總之，原審法院違背事實(shí)機(jī)械認(rèn)定了工期起止期間，又罔顧雙方合意，判決上訴人承擔(dān)所有腳手架從20XX年7月19日至20XX年1月20日之間的延期費(fèi)用，認(rèn)定事實(shí)不清，截止至20XX年1月20日，雙方已對(duì)之前所產(chǎn)生的工程款項(xiàng)結(jié)算并履行完畢。上訴人所未付工程款為部分2房外架從20XX年1月20日至實(shí)際拆除之日的部分使用費(fèi)用?！ ┱?qǐng)貴院依法改判為感! 此致 上海市第X中級(jí)人民法院 上訴人：XXXX材料有限公司 日期： 7 / 7
教學(xué)教案相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1