施工合同模板匯總5篇-資料下載頁
2025-04-05 21:56本頁面
【正文】 嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準，按期保質(zhì)完成工程； 嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境； 保護好原居室室內(nèi)的家具和陳設，保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通； 保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。 第六條 工程變更 工程項目及施工方式如需變更，雙方應協(xié)商一致，簽定書面變更協(xié)議，同時調(diào)整相關工程費用及工期?！ 〉谄邨l 材料的提供 由甲方提供的材料、設備，甲方應在材料運到施工現(xiàn)場前通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù)； 由乙方提供的材料、設備，乙方應在材料運到施工現(xiàn)場前通知甲方，并接受甲方檢驗?！ 〉诎藯l 工期延誤 對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認，工期相應順延： ?。?）工程量變化和設計變更； （2）不可抗力； ?。?）甲方同意工期順延的其他情況?！ ?因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延；因甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。 甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延?！ ?因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延；因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。 第九條 質(zhì)量標準 雙方約定本工程施工質(zhì)量標準。 施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議，由相關部門對工程質(zhì)量予以認證，經(jīng)認證工程質(zhì)量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由乙方承擔；經(jīng)認證工程質(zhì)量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由甲方承擔。 第十條 工程驗收和保修 雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質(zhì)量進行驗收： ?。?）地面工程結束； ?。?）墻體工程結束； ?。?）整體工程結束?！ ∫曳綉崆皟商焱ㄖ追竭M行驗收，階段驗收合格后應填寫工程驗收單?！ ?工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方應自接到驗收通知后兩天內(nèi)組織驗收，填寫工程驗收單（。在工程款結清后，辦理移交手續(xù)（?！ ?本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為6個月。驗收合格簽字后，填寫工程保修單?！ 〉谑粭l 工程款支付方式 雙方約定按以下方式支付工程款： 合同生效后，甲方按下表中的約定直接向乙方支付工程款： ?。?第一次｜ 開工前三日｜ 支付 壹拾萬 元 ｜ ?。?第二次｜ 工程進度過半 ｜ 支付 貳拾萬元 ｜ ?。?第三次｜ 雙方驗收合格 ｜ 支付 壹拾伍萬 元 ｜ 工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結算，并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后3日內(nèi)如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單（并簽字，甲方應在簽字時向乙方結清工程尾款?！ 〉谑l 違約責任 合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。 未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由甲方負責。 因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責任方賠償對方相應的經(jīng)濟損失?！ ?甲方未按期支付第二（三）次工程款的，每延誤一天向對方支付違約金1000元?！ ?由于乙方原因，工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準，乙方負責修理，工期不予順延?！ ?由于乙方原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金1000元?！ 〉谑龡l 合同爭議的解決方式 本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由當事人雙方協(xié)商解決；也可由有關部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列方式解決：依法向人民法院提起訴訟?！ 〉谑臈l 幾項具體規(guī)定 因工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由乙方負責運出施工現(xiàn)場，并負責將垃圾運到指定的地點，甲方負責支付垃圾清運費用（大寫）貳仟元（此費用不在工程價款內(nèi)）?！ ?施工期間，甲方將大門鑰匙2把，交給乙方保管。工程竣工驗收后，甲方負責提供新鎖1把，由乙方當場負責安裝交付使用?！ ?施工期間，乙方每天的工作時間為：上午6點至12點；下午13點至18點?！ 〉谑鍡l 其他約定事項：無 第十六條 附則 本合同經(jīng)雙方簽字（蓋章）后生效，合同履行完畢后終止?！ ?本合同簽訂后工程不得轉包。 本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份?！ ?合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力?！ 〖追剑荷蜿?*********網(wǎng)吧 簽約代表： 聯(lián)系電話： 地址：遼寧省沈陽市鐵西區(qū) 乙方：****廣告 簽約代表：聯(lián)系電話： 地址： 簽約時間：年5月20日 20xx施工合同模板匯總5篇】 22 / 22
環(huán)評公示相關推薦
鄂ICP備17016276號-1