20xx年年建筑施工合同范本-資料下載頁
2025-03-08 23:47本頁面
【正文】 始日為開工日期。
拖欠工程款
拖欠工程款且導致停工或緩慢施工，則工期可以順延，但需要證明延誤的天數(shù)及拖欠工程款與延誤天數(shù)之因果關系。
設計變更
?、僭O計變更在關鍵線路上，則工期可以順延，但需要證明延誤的天數(shù)及設計變更與延誤天數(shù)之因果關系；
②設計變更不在關鍵線路上，則不應以此為由順延工期。
圖紙延誤
?、僭O計變更在關鍵線路上，則工期可以順延，但需要證明延誤的天數(shù)及設計變更與延誤天數(shù)之因果關系；
?、谠O計變更不在關鍵線路上，則不應以此為由順延工期。
增加工程量
?、僭O計變更在關鍵線路上，則工期可以順延，但需要證明延誤的天數(shù)及設計變更與延誤天數(shù)之因果關系；
?、谠O計變更不在關鍵線路上，則不應以此為由順延工期。
質(zhì)量鑒定
《人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十五條建設工程竣工前，當事人對工程質(zhì)量發(fā)生爭議，工程質(zhì)量經(jīng)鑒定合格的，鑒定期間為順延工期期間。
?、勹b定合格，順延工期；
?、阼b定不合格，視情況而定。
建設單位的其他原因
如：指定的代表未按照約定提供指令、批準，致使施工不能正常進行；建設單位未按照約定時間和要求提供原材料、設備、場地等；隱蔽工程在隱蔽前，施工企業(yè)發(fā)出檢查通知，建設單位未及時檢查等。
?、僭O計變更在關鍵線路上，則工期可以順延，但需要證明延誤的天數(shù)及設計變更與延誤天數(shù)之因果關系；
?、谠O計變更不在關鍵線路上，則不應以此為由順延工期。
一周內(nèi)，非施工單位原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時
發(fā)生不可抗力事件
無法預見、不可避免并不能克服，一旦發(fā)生，要積極采取措施，阻止和預防擴大損失，要及時按照合同約定的程序和時限報告。
9
范文總結相關推薦
鄂ICP備17016276號-1