【正文】 分析手冊、操作指導(dǎo)書、設(shè)備制造指導(dǎo)書和其他承包人的文件資料、發(fā)包人的要求，或(和)建筑藝術(shù)造型的要求負(fù)責(zé)。
發(fā)包人有義務(wù)指導(dǎo)、審查由承包人根據(jù)發(fā)包人提供的上述資料進(jìn)行的生產(chǎn)工藝設(shè)計或(和)建筑設(shè)計文件，并予以確認(rèn)。在專用條款中約定工程或(和)單項工程試運(yùn)行考核的各項保證值、或使用功能保證說明中各自承擔(dān)的責(zé)任。


(1)提供項目基礎(chǔ)資料。發(fā)包人按合同約定、行政法規(guī)或行業(yè)規(guī)定，向承包人提供設(shè)計需要的項目基礎(chǔ)資料，對其真實、準(zhǔn)確、齊全和及時負(fù)責(zé)。提供的項目基礎(chǔ)資料有不真實、不準(zhǔn)確或不齊全時，有義務(wù)按約定的時間向承包人提供進(jìn)一步補(bǔ)充資料。提供項目基礎(chǔ)資料的類別、內(nèi)容、份數(shù)和時間在專用條款中約定。
發(fā)包人提供的項目基礎(chǔ)資料中有專利商提供的技術(shù)或工藝包，或是獨(dú)立建筑師提供的建筑藝術(shù)造型等，發(fā)包人有義務(wù)組織專利商或獨(dú)立建筑師與承包人進(jìn)行數(shù)據(jù)、條件和資料的交換、協(xié)調(diào)和交接。
發(fā)包人未能按約定時間提供項目基礎(chǔ)資料及其補(bǔ)充資料、或提供的資料不真實、不準(zhǔn)確、不齊全、或發(fā)包人的計劃變更，造成承包人的設(shè)計停工、返工或修改的，發(fā)包人按承包人額外增加的設(shè)計工作量賠償其損失。造成工程關(guān)鍵路徑延誤的，竣工日期相應(yīng)順延。
(2)提供現(xiàn)場障礙資料。發(fā)包人按合同約定和適用法律規(guī)定，在設(shè)計開始前，提供與設(shè)計、施工有關(guān)的地上、地下已有的建筑物、構(gòu)筑物等現(xiàn)場障礙資料，并對其真實、準(zhǔn)確、齊全和及時負(fù)責(zé)。因提供的資料不真實、不準(zhǔn)確、不齊全、不及時造成的設(shè)計停工、返工和修改的，發(fā)包人按承包人額外增加的設(shè)計工作量賠償其損失。造成工程關(guān)鍵路徑延誤的，竣工日期相應(yīng)順延。提供項目障礙資料的類別、內(nèi)容、份數(shù)和時間安排，在專用條款中約定。
(3)承包人無法核實發(fā)包人所提供的項目基礎(chǔ)資料中的數(shù)據(jù)、條件和資料的，發(fā)包人有義務(wù)給予進(jìn)一步確認(rèn)。

(1)承包人與發(fā)包人(及其專利商)、第2項提供的與設(shè)計有關(guān)的現(xiàn)場障礙資料。對這些資料中的短缺、遺漏和不足，承包人在收到發(fā)包人提供的上述資料后15日內(nèi)有義務(wù)向發(fā)包人提出進(jìn)一步的補(bǔ)充要求。因承包人未能在上述時間內(nèi)提出補(bǔ)充要求而發(fā)生的損失由承包人自行承擔(dān)。由此造成工程關(guān)鍵路徑延誤的，竣工日期不予順延。
(2)承包人有義務(wù)按照發(fā)包人提供的項目基礎(chǔ)資料、現(xiàn)場障礙資料和行政法規(guī)規(guī)定的設(shè)計深度開展設(shè)計。并對其設(shè)計的工藝技術(shù)或建筑藝術(shù)造型，及工程的安全、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康的標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)備材料的質(zhì)量、工程質(zhì)量和完成時間負(fù)責(zé)。因承包人設(shè)計的原因，造成的費(fèi)用增加、竣工日期延誤，由承包人承擔(dān)。
、規(guī)范
(1)、規(guī)范，適用于發(fā)包人按單項工程接收或(和)整個工程接收。
(2)在合同實施過程中國家頒布了新的標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范時，承包人有義務(wù)向發(fā)包人提交有關(guān)新標(biāo)準(zhǔn)、新規(guī)范的建議書。對其中的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，皆須遵守，并作為變更處理。對于非強(qiáng)制性及推薦性的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，發(fā)包人可決定采用或不采用，決定采用時，作為變更處理。
(3)依據(jù)適用法規(guī)和合同約定的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范所完成的設(shè)計圖紙、設(shè)計文件中的技術(shù)數(shù)據(jù)和技術(shù)條件，是永久性工程的設(shè)備、材料、部件采購質(zhì)量、施工質(zhì)
量及竣工試驗質(zhì)量的依據(jù)。
。由承包人指導(dǎo)竣工后試驗和試運(yùn)行考核試驗，并編制操作維修手冊的，責(zé)令其專利商或發(fā)包人的其他承包人向承包人提供操作指南及分析手冊，并對其資料的真實、準(zhǔn)確、齊全和及時負(fù)責(zé)，除非專用條款另有約定。發(fā)包人提交操作指南、分析手冊，及承包人提交操作維修手冊的份數(shù)、提交期限，在專用條款中約定。
。在專用條款中約定相關(guān)設(shè)計階段的設(shè)計文件、資料和圖紙?zhí)峤坏姆輸?shù)和時間。
，自費(fèi)趕上。因承包人原因，造成設(shè)計文件中的遺漏、錯誤、缺陷和不足，自費(fèi)修復(fù)。使設(shè)計進(jìn)度延誤時，自費(fèi)采取措施趕上。

。本工程的設(shè)計階段、設(shè)計階段審查會議的時間安排，在專用條款約定。審查會議和發(fā)包人上級單位及政府有關(guān)部門參加審查會議的費(fèi)用，由發(fā)包人承擔(dān)。
，向發(fā)包人提交相關(guān)設(shè)計審查階段的設(shè)計文件，并符合行政法規(guī)對相關(guān)設(shè)計階段的設(shè)計文件、圖紙和資料的深度規(guī)定。承包人有義務(wù)自費(fèi)參加發(fā)包人組織的設(shè)計審查會議、向?qū)彶檎呓榻B、解答、解釋，并自費(fèi)提供審查過程中需提供的補(bǔ)充資料。
。承包人有義務(wù)按相關(guān)審查階段批準(zhǔn)的文件和紀(jì)要，并依據(jù)合同約定及相關(guān)設(shè)計法規(guī)的規(guī)定，對相關(guān)設(shè)計進(jìn)行修改、補(bǔ)充和完善。
，向發(fā)包人提交相關(guān)設(shè)計審查階段的完整設(shè)計文件、圖紙和資料，致使相關(guān)設(shè)計審查階段的會議無法進(jìn)行或無法按期進(jìn)行，造成的竣工日期延誤、窩工損失，或發(fā)包人組織會議增加的費(fèi)用，由承包人承擔(dān)。
，對相關(guān)設(shè)計階段的設(shè)計文件、圖紙和資料提出建議、審查和確認(rèn)，發(fā)包人的任何建議、審查和確認(rèn)，并不能減輕或免除承包人的任何合同責(zé)任和合同義務(wù)。

發(fā)包人委托承包人對發(fā)包人的操作維修人員的培訓(xùn)，另行簽訂培訓(xùn)委托合同，作為本合同的附件。

本合同涉及到一方、或雙方(含一方或雙方相關(guān)的專利商、獨(dú)立建筑師)的技術(shù)專利、建筑藝術(shù)造型、專有技術(shù)、著作權(quán)等知識產(chǎn)權(quán)的，簽訂有關(guān)知識產(chǎn)權(quán)及保密協(xié)議，作為本合同的附件。
第6條免責(zé)條件
，甲、乙雙方互不承擔(dān)責(zé)任。
“不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況”，包括但不限于以下幾種情形：
(1)自然災(zāi)害：如臺風(fēng)、洪水、冰雹等。
(2)政府行為(國家政策調(diào)整)：如征收、征用等。
(3)社會異常事件：如罷工、騷亂等。
第7條本合同未盡事宜，經(jīng)發(fā)包方、承包方雙方協(xié)商一致，可訂立補(bǔ)充條款。補(bǔ)充條款及附件均為本合同組成部分，與本合同具有同等法律效力。
本合同______式______份，承包方執(zhí)______份，發(fā)包方執(zhí)______份，____________執(zhí)______份。
第8條爭議解決
本合同項下發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商或申請調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解解決不成的，依法向原告所在地的人民法院提起訴訟。






第 30 頁 共 30 頁