鋼結(jié)構(gòu)廠房制作安裝工程承包合同(編輯修改稿)
2024-11-09 12:26 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 0條 工期提前和延誤本工程甲方標(biāo)書要求總工期為天。如乙方不能在 天內(nèi)完工，則給予萬元人民幣的處罰（付款方法及細(xì)則另見合同補充）工期延誤是指：（1）外界因素對施工進度造成的影響，如一周內(nèi)停電水造成等工累計超過8小時甲方予以順延。（2）因甲方原因?qū)κ┕みM度造成影響。如不能及時辦理有關(guān)手續(xù)，不能及時提供施工圖紙，設(shè)計變更而引起甲方返工，變更手續(xù)辦理不及時，造成乙方等工及因違反本合同條款造成的其他影響等，乙方在這類情況發(fā)生后5天內(nèi)，就延誤的內(nèi)容和由此發(fā)生的經(jīng)濟支出、工期延誤天數(shù)，向甲方代表提出報告，甲方應(yīng)在5天內(nèi)給予答復(fù)，逾期可視為確認(rèn)。（3）非乙方原因造成的工期延誤，由甲方代表在5天內(nèi)簽證認(rèn)可，工期相應(yīng)順延。逾期視作認(rèn)可。第11條 檢查和返工在工程竣工前10天，乙方應(yīng)通知甲方對乙方施工的項目進行檢查，如發(fā)生有遺漏項目施工質(zhì)量等問題，甲方應(yīng)立即通知乙方進行返工。乙方在接到甲方的整改或返工通知后，應(yīng)及時予以實施，待全部完成后，方可作為正式竣工。第12條 工程質(zhì)量等級本工程施工質(zhì)量的評定以質(zhì)量監(jiān)督站為準(zhǔn)。第13條 隱蔽工作驗收隱蔽工程驗收按市有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，需驗收的部位按驗收規(guī)范確定。第14條 合同價款及調(diào)整本工程包干價為元人民幣。圖紙變更則相應(yīng)調(diào)整。第15條 工程預(yù)付款、工程款支付及結(jié)算本工程工程款支付及結(jié)算方法根據(jù)工程進度，分段付款。工程款支付，工程款分四階段支付（1）工程開工前，支付備料款元。（2）工程量完成至鋼結(jié)構(gòu)進場安裝后5天內(nèi)支付總價的 %（3）工程量完成至鋼結(jié)構(gòu)主體后5天內(nèi)支付到總價的 %；（4）工程量完成至鋼結(jié)構(gòu)維護、保溫安裝結(jié)束后5天內(nèi)支付到總價的 %；（5）竣工后30天內(nèi)支付到總價的 %，其余作為預(yù)留保修金。（6）預(yù)留保修金在保修期后無息返還。第16條 材料供應(yīng)本工程大材料由甲方供應(yīng)，乙方采購的主要成品及半成品及輔料須先征得甲方認(rèn)可，方可定貨采購。第17條 竣工驗收工程竣工時，乙方應(yīng)向甲方提交符合市建管局要求的全套竣工資料一套乙方應(yīng)提前15天通知甲方進行竣工驗收，甲方應(yīng)召集各有關(guān)方面人員參加驗收。工程竣工后，乙方應(yīng)向甲方提交二套竣工圖?？⒐D編制的要求按市建設(shè)工程檔案管理辦法執(zhí)行。第18條 保修保修內(nèi)容、范圍：乙方承包范圍內(nèi)的全部工程內(nèi)容，和其它確屬乙方施工質(zhì)量問題的均屬乙方保修范圍。保修期限：自竣工驗收通過之日起一年。在保修期限內(nèi)，乙方對施工質(zhì)量問題免費維修，在保修期限之外或非因乙方責(zé)任造成的修理由甲方支付費用。有關(guān)保修細(xì)則，雙方另定協(xié)議。第19條 爭議雙方應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行合同條款，并本著友好合作的精神，處理合同期間的各類問題，盡量避免爭議或糾紛。如果發(fā)生爭議，按下列 原則處理：雙方發(fā)生爭議，首先由雙方的上級主管部門調(diào)解。在一方提出調(diào)解要求后的10天內(nèi)，雙方應(yīng)保證合同的繼續(xù)執(zhí)行。雙方接受調(diào)解結(jié)果，應(yīng)在調(diào)解作出后2天內(nèi)執(zhí)行。對調(diào)解的結(jié)果不能接受，或由于一方不執(zhí)行調(diào)解結(jié)果使調(diào)解結(jié)果無法執(zhí)行，任何一方可在調(diào)解作出7天后提請本工程所在地工商行政管理機關(guān)進行仲裁。如任何一方不接受仲裁，可要求法院判決。第20條 違約如有違約，應(yīng)按合同法的原則，由違約一方承擔(dān)違約責(zé)任并向?qū)Ψ街Ц哆`約金。第21條 安全施工和文明施工
化學(xué)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1