建設(shè)工程施工補充協(xié)議(編輯修改稿)
2025-10-21 10:00 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 見附件：勞保核定卡計?。?）工程結(jié)算總價款不下浮。7）鋼材、水泥價格分為兩個階段報價確認，地材按實時價格確認。鋼材、水泥、地材市場價超出施工期間材料信息價時，應(yīng)按市場價調(diào)整，按實際到場價格加價10%簽證。八、工程款支付方式：“三通一平”工程進場20日，付總工程款的50%，余下50%待“三通一平”工程竣工付清。土建工程：本工程無進度款、工程墊款到單項工程落架時，叁個工作日內(nèi)付80%的工程款；竣工后交付甲方，甲方壹個月內(nèi)付給乙方工程價款的97%；竣工結(jié)算支付：1）承包人必須報送完整的結(jié)算資料包括詳細的工程量計算書、鋼筋抽筋表、竣工圖、工程聯(lián)系單等，所有資料一式四份，由發(fā)包人和所委托的造價單位按合同共同進行審核結(jié)算，審核過程中如承包人漏項的發(fā)包人不予認可；如發(fā)包人認為有遺漏的文件和資料不齊全，承包人需在一個星期內(nèi)補齊，否則發(fā)包人不予結(jié)算；竣工結(jié)算稿審核報告征求意見稿時限為壹個月內(nèi)，在承包方確認后的10個工作日內(nèi)出最終結(jié)算報告；若由于承包人在補充提交資料和核對過程中不配合或不派出核對等原因造成延期，責任由承包人承擔，審核時間順延；發(fā)包人即時向承包人支付工程總造價的97%工程款，余下3%為工程保修金；工程保修金的返還、發(fā)包人預(yù)留結(jié)算總造價的3%作為工程保修金（保修期限為壹年），期滿后十天內(nèi)支付保修金，保修金不計利息。九、違約、索賠與爭議發(fā)包人必須按合同約定按時支付工程款，若發(fā)包人未按合同約定支付工程款，承包人可以以在建物抵押，超過付款時間三十天承包人有權(quán)停止施工，%利率計算，并向承包人支付每天2000元人民幣停工損失費，如發(fā)包人在總共60天內(nèi)還未能支付所應(yīng)支付的工程款，發(fā)包人應(yīng)從第61日起向承包人追加支付所欠工程款的1%作為違約金，發(fā)包人應(yīng)從第61日起向承包人追加支付所欠工程款的1%作為違約金，若總逾期90天內(nèi)未能支付工程款，應(yīng)通過協(xié)商解決，解決不成，由人民法院審理后認定，因此造成的工期延誤等損失由過失方承擔責任。在施工過程中嚴格甲、乙雙方約定組織計劃進度表施工如因承包人原因未能按計劃完成，延誤超過三十天，在發(fā)包人提出警告后承包人仍無法趕上工期的，發(fā)包人有權(quán)扣撥該期進度款，并有權(quán)要求承包人在下個施工進度月超上原計劃工期后再予以撥放進度款。延誤累計超過四十天，甲方有權(quán)終止合同，并由乙方承擔由此造成的損失；除因發(fā)包人違約外，承包人不得單方面停工（如因工程質(zhì)量原因，監(jiān)理要求停工整改等），否則視為承包人違約，每停工一個日歷天罰款人民幣2000元；若承包人停工在七個日歷天以上，發(fā)包人有權(quán)單方面終止本施工合同，相關(guān)損失由承包方負責；因承包人責任造成施工合同終止時，承包人無條件在十個工作日內(nèi)移交相關(guān)資料并將所有人員退出本施工現(xiàn)場；承包人承諾按每拖延一個工作日罰款人民幣壹仟元；發(fā)包人在終止合同后，對承包人已施工完成的項目中確定合格部分的80%工程量進行結(jié)算，經(jīng)發(fā)包方、監(jiān)理方、審計方四方審核后支付。雙方在履行合同的過程中發(fā)生爭議時，在有關(guān)部門調(diào)解無果的情況下，可拆諸有管轄權(quán)的促裁機械或人民法院。八、其他事項：項目簽訂合同后乙方安排進場準備工作，甲方負責辦好施工許可證。本協(xié)議未盡事宜，雙方另有補充協(xié)議，如本協(xié)議與
法律信息相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1