建筑工程施工意向書(編輯修改稿)
2024-09-16 05:32 本頁面
【文章內容簡介】 ，協調現場內所有專業(yè)施工隊的現場施工組織、管理、進度、技術、質量、安全、文明施工、成品保護、所有材料設備保存，履行本合同約定內容。 3. 乙方現場臨時設施，各分項加工場地、卷揚機、上料架場地要按照施工總平面圖布置，不得影響外網管線及相應配套附屬設施工程施工。 4. 工程竣工后 (以質監(jiān)站驗收日期為準 )90日內，乙方按照《城建檔案移交目錄》的標準向甲方提供三份完整的竣工資料，同時乙方必須為甲方提供辦理竣工備案手續(xù)的所有相關資料。 5. 乙方在施工過程中 違反其承諾或不服從甲方及監(jiān)理的管理，甲方有權直令施工單位出場并終止合同，按乙方已完成的合同范圍內的實際工程量并執(zhí)行河北省 2024定額基價進行結算 (材料價格調整執(zhí)行第四條款第二條 )，由乙方承擔全部違約責任 。凡工程存在質量隱患或即成事實的，乙方必須改正 。對存在質量隱患或發(fā)生質量缺陷不改正的，每發(fā)生一次，甲方視具體事項給予經濟處罰，由每次向乙方撥付工程款時扣除。 6. 存在工程分包的，乙方必須以書面形式呈報甲方，經甲方簽認后才能進場，并執(zhí)行合同約定的相關內容，并由乙方承擔由于工程分包而引發(fā)的相關責任。 7. 為了保證工程質量甲方有權制訂工程材料和對材料進行認價，乙方必須根據甲方要求及質量標準采購工程材料。 八 .違約責任 1. 因甲方原因造成的停工，由甲方駐現場項目經理和監(jiān)理工程師認可后工期可以順延。 2. 因甲方原因造成的停建、緩建，甲方在 1個月內結算完畢并支付乙方已經完成工程量的工程款。 3. 乙方不按約定工期竣工，不按時交付工程，每延誤一天乙方按合同總價的萬分之三向甲方支付日違約金。如因乙方施工力量不足嚴重拖延工期，甲方有權責令乙方撤場，解除本協議并承擔因延期造成的一切法律責任。 4. 如乙方工程質量出現較大問題造成甲方損失的，由乙方承擔并且乙方應按合同總價的 3%向甲方支付違約金并承擔一切法律責任。如施工過程中發(fā)現乙方有重大質量、安全事故，甲方有權責令乙方撤場并解除本合同，由此引起的后果由乙方負責。 5. 乙方依本合同需承擔的違約金、賠償金，可由發(fā)包方直接從承包方任何未結付的工程款中直接扣減。 九 . 雙方約定，如因乙方欠付任何第三人債務，被起訴并導致甲方作為共同被告，或依法保全甲方對乙方的責權或因乙方的任何原因導致甲方接受人民法院或仲裁機構的協助執(zhí)行或財產保全通知的，除乙方在甲 方接收上述起訴材料或保全或協助執(zhí)行材料后 10 日內全額自行償還拖欠債務，并協調撤回起訴或撤銷保全或協議執(zhí)行義務，或在 10 日內按權利人起訴額度向甲方提供保證金，否則，將視同乙方資產及信譽惡化且將嚴重影響本合同的正常履行，甲方可直接解除與乙方的施工合同并追究乙方的違約責任。 十 . 本意向書為工程結算的依據，具有法律效力，《建設工程施工合同》只用于辦理工程施工的各項手續(xù)之用。本意向書與正式建設工程施工合同如有不同，以正式建設工程施工合同為準。 十一 . 未經事宜雙方友好協商，另行簽訂補充協議，如發(fā)生爭議可協商 解決，協商不成可直接向當地人民法院起訴。 十二 . 本合同一式肆份，雙方各持貳份，自雙方簽字蓋章之日起生效。 甲方 (蓋章 ) 乙方 (蓋章 ) 法定代表人： 法定代表人： 開戶行： 戶名： 賬號： 年 月 日 年
教學課件相關推薦
鄂ICP備17016276號-1