【文章內(nèi)容簡介】 同的，乙方所有人員、設(shè)備必須在甲方解除合同書面通知送達(dá)之日起三個工作日內(nèi)撤離施工現(xiàn)場并向甲方移交有關(guān)的所有工程資料，并在 此期限 內(nèi)與甲方共同確認(rèn)已完成 且質(zhì)量符合本合同約定 的工作量。未經(jīng)甲乙雙方共同確認(rèn)的工作量 ，或 經(jīng)確認(rèn)不合格的工程量 不得再要求結(jié)算。甲方在上述期限過后有權(quán)安排新的施工單位進(jìn)場施工。 第十條 違約責(zé)任 甲方必須按本合同的約定參加隱蔽工程驗收，否則視為默認(rèn)，乙方可進(jìn)行下道工序，但如乙方施工質(zhì)量不符合合同約定的要求，乙方 必須承擔(dān)質(zhì)量責(zé)任。若事后甲方提出復(fù)查，復(fù)查合格時費用由甲方承擔(dān)； 復(fù)查結(jié)果不合格 的 ，復(fù)查及返修費用由乙方承擔(dān)，工期不予順延。 甲方未能按本合同的約定進(jìn)行竣工驗收的，由甲方承擔(dān)工程保管及風(fēng)險責(zé)任。 若 乙方全面實際履行合同義務(wù)而 甲方未能按分批合同的約定付款的，每逾期一日，按應(yīng)付而未 付款的 萬分之二 向乙方支付違約金 。 乙方未能在分批合同的約定工期內(nèi)通過竣工驗收 或逾期取得工程所在地 政府主管 部門 的驗收合格證明 的，每逾期一日，按分批合同工程預(yù)算總價款的 萬分之二向甲方支付違約金 。逾期超過 日， 乙方除應(yīng)支付上述違約金外， 乙方應(yīng)按分批合同工程預(yù)算總價款的 20％向甲方支付違約金 且甲方有權(quán)解除合同，造成甲方損失的，另行承擔(dān)賠償責(zé)任 。 乙方在施工過程中，除不可抗力或甲方 書面確認(rèn)的其他原因外不得以任何理由停工，非上述原因連續(xù)停工兩 日 或累計停工三個工作日 以上的，乙方應(yīng)向甲方支付 分批合同工 程預(yù)算總價款 的 10％ 作為違約金 且甲方有權(quán)解除合同 ，造成甲方工期延誤 或造成甲方其他損失 的，乙方應(yīng) 承擔(dān)全部賠償責(zé)任 。 若 乙方擅自中途更換工程主要負(fù)責(zé)人， 或 乙方 現(xiàn)場代表不配合甲方工作或不能勝任工作，甲方有權(quán)要求乙方更換相應(yīng)人員，乙方應(yīng)在甲方要求更換之日起五日內(nèi)更換。否則 ，甲方有權(quán)以每次 2020 元予以處罰，并 要求停工或解除合同，由此造成的工期延誤的違約責(zé)任及甲方的損失由乙方承擔(dān)。 乙方施工 未 遵守甲方對工程管理的規(guī)定， 甲方有權(quán)以每次 2020 元予以處罰，8 并要求停工或解除合同； 造成甲方損失的，乙方應(yīng)予以賠償。 乙方人員在施工區(qū)內(nèi)出現(xiàn)打架斗毆、損壞工程成品、安全事故等情況時，所產(chǎn)生的對乙方人員或第三人的損害由乙方承擔(dān)責(zé)任并負(fù)責(zé)賠償；由此造成的甲方的損失，由乙方負(fù)責(zé)全額賠償。 依據(jù)本合同約定行使解除權(quán)的，乙方所有人員、設(shè)備 未 在甲方解除合同書面通知送達(dá)之日起三個工作日內(nèi)撤離施工現(xiàn)場并向甲方移交有關(guān)的所有工程資料 并在此期限內(nèi)與甲方共同確認(rèn)已完成且質(zhì)量符合本合同約定的的工作量的 ， 每延誤一天，乙方應(yīng)按工程預(yù)算總價款的 20‰向甲方支付違約金，造成損失的乙方應(yīng)賠償損失。乙方超過 15 日未撤離的，視為乙方放棄其現(xiàn)場財物的所有權(quán) ，甲方有權(quán)予以清理而無須給予乙方任何賠償或補償，同時乙方應(yīng)承擔(dān)清理的費用 。 乙方不按時進(jìn)場開工，在甲方發(fā)出書面通知后的 五 日內(nèi)仍不進(jìn)場施工的， 乙方應(yīng)向甲方支付分批合同工程預(yù)算總價款的 20％作為違約金 且甲方有權(quán)解除合同 ，造成甲方工期延誤或 造成甲方 其它損失的，乙方應(yīng)予賠償。 1乙方擅自把工程分包或轉(zhuǎn)包給其他任何單位，乙方應(yīng)按工程預(yù)算總價款的20％向甲方支付違約金 且甲方有權(quán)解除合同 ，并賠償甲方因此造成的一切損失。 1乙方與甲方工作人員串通、虛構(gòu)事實或使用其他方式虛報工程量 確認(rèn)單 的，乙方應(yīng)當(dāng)返還因虛報所獲得的工程款，并按虛報工程款的數(shù)額向甲方支付違約金 且甲方有權(quán)解除合同 。 1乙方未按合同約定及時向甲方提交竣工結(jié)算書及完整的竣工結(jié)算資料或提交后未按甲方通知的時間和甲方核對工程價款的，每逾期一日，按分批合同工程預(yù)算總價款的 萬分之二 向甲方支付違約金。該違約金應(yīng)在收到甲方通知之日起 5 日內(nèi)支付。 1甲方在乙方提交竣工結(jié)算書及完整的竣工結(jié)算資料后，未按合同約定的時間和乙方核對工程價款的，每逾期一日，按分批合同工程預(yù)算總價款的 萬分之二 向乙方支付違約金。該違約金應(yīng)在收到乙方通知之日起 5 日內(nèi) 支付。 1乙方應(yīng)根據(jù)甲方的要求與甲方簽訂具體分批合同，且對甲方合理的供貨、施工要求不得提出異議，乙方未按甲方要求與甲方簽訂分批合同的，每延誤一天，應(yīng)向甲方支付違約金人民幣 元。 1乙方應(yīng)向甲方支付的違約金 、賠償金或其他款項 ，甲方有權(quán)在應(yīng)付未付款9 中扣除，違約金 、賠償金 不足以彌補甲方損失的，甲方可繼續(xù)向乙方追償。 結(jié)算時若甲方實際支付的金額超出結(jié)算應(yīng)支付金額的， 在甲方書面通知后三日內(nèi)乙方應(yīng)予返還，否則， 每逾期一日，乙方應(yīng)按應(yīng)返還未返還款項的 ‰向甲方支付違約金 。 第十 一 條 保密條款 在本合同訂立前、履行中及終止后，未經(jīng)合同其他方書面同意，任何一方對本合同和各方相互提供的資料、信息（包括但不限于商業(yè)秘密、技術(shù)資料、圖紙、數(shù)據(jù)、以及與業(yè)務(wù)有關(guān)的客戶的信息及其他信息等）負(fù)保密責(zé)任。 一方違反上述約定的，責(zé)任方應(yīng)按分批合同工程預(yù)算總價款的 10％向合同其他方支付違約金，違約金不足以賠償合同其他方損失的，應(yīng)按合同其他方的實際損失賠償。 保密條款具有獨立性，不受本合同的終止或解除的影響。 第十 二 條 不可抗力條款 由于不能預(yù)見、不能避免和不能克服的自然原因或社會原因 或政府政策 的調(diào)整， 致使本合同不能履行或者不能完全履行時，遇到上述不可抗力事件的一方，應(yīng)立即書面通知合同其他方，并應(yīng)在不可抗力事件發(fā)生后十五天內(nèi)，向合同其他方提供經(jīng)不可抗力事件發(fā)生地區(qū)縣級以上政府部門出具的證明合同不能履行或需要延期履行、部分履行的有效證明文件。由合同各方按事件對履行合同影響的程度協(xié)商決定是否解除合同、或者部分或全部免除履行合同的責(zé)任、或者延期履行合同。 遭受不可抗力的一方未履行上述義務(wù)的，不能免除其違約責(zé)任。 第十 三 條 適用法律條款 本合同的訂立、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國 法律法規(guī)。 第十 四 條 爭議的解決 10 凡因執(zhí)行本合同所發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭議，合同各方應(yīng)通過友好協(xié)商解決；如果協(xié)商不能解決，任何一方均可向 工程所在地 的人民法院起訴。 第十 五 條 其它 若乙方產(chǎn)品更新?lián)Q代、甲方需要更換產(chǎn)品或因甲方生產(chǎn)計劃及安排發(fā)生變化