【文章內(nèi)容簡介】 總價款中扣除，不予支付，如因此對標(biāo)識制作實(shí)施造成延期或者其他損失的均由承攬方負(fù)責(zé)。承攬方向加工方承諾按照經(jīng)加工方確認(rèn)過的設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行制作和安裝施工。按照約定日期竣工，并承擔(dān)標(biāo)識制作質(zhì)量保證責(zé)任。且未經(jīng)加工方同意，承攬方不得擅自將本合同標(biāo)識制作向任何第三方轉(zhuǎn)包或者全部分包。在標(biāo)識制作實(shí)施、竣工及修補(bǔ)質(zhì)量缺陷的過程中，承攬方應(yīng)當(dāng)遵守所有適用的安全生產(chǎn)法規(guī)、規(guī)章、制度、標(biāo)準(zhǔn)，遵守安全施工的規(guī)定；應(yīng)當(dāng)采取必要和適當(dāng)?shù)拇胧３脂F(xiàn)場和標(biāo)識制作的井然有序和安全可靠，以免發(fā)生安全事故，并承擔(dān)因自身安全措施不當(dāng)所造成事故的責(zé)任和費(fèi)用；設(shè)置必要的防護(hù)與警示牌，保證鄰近地區(qū)人員和財(cái)物的安全；配備必要的安全生產(chǎn)和勞動保護(hù)措施，加強(qiáng)對施工人員的安全教育。承攬方負(fù)責(zé)對施工過程中的人員和財(cái)物的安全負(fù)責(zé)，如果在標(biāo)識制作實(shí)施、竣工及修補(bǔ)質(zhì)量缺陷的過程中，出現(xiàn)安全事故導(dǎo)致的人員損傷、財(cái)產(chǎn)損失，由承攬方負(fù)責(zé)出面解決并承擔(dān)全部的賠償責(zé)任，如造成標(biāo)識制作工期延誤的，承攬方并應(yīng)承擔(dān)逾期交付標(biāo)識制作的違約責(zé)任。承攬方應(yīng)嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和設(shè)計(jì)要求執(zhí)行安裝標(biāo)識制作，隨時接受加工方委派的代表的檢查查驗(yàn)，為檢查查驗(yàn)提供便利條件。如果檢查、檢測、檢驗(yàn)的結(jié)果表明，材料、設(shè)計(jì)或者工藝有缺陷或不符合本合同的約定，加工方有權(quán)拒收此材料、設(shè)計(jì)或工藝，承攬方應(yīng)當(dāng)立即修復(fù)上述缺陷并保證其符合合同文件的約定。承攬方應(yīng)保證標(biāo)識制作質(zhì)量達(dá)到國家或?qū)I(yè)的質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)的合格條件。如實(shí)施的標(biāo)識制作達(dá)不到本合同約定的質(zhì)量要求，加工方可隨時要求承攬方返工，承攬方應(yīng)在加工方要求的時間內(nèi)完成并承擔(dān)返工費(fèi)用，工期不予順延。承攬方在標(biāo)識制作實(shí)施完畢后，加工方日內(nèi)安排與承攬方共同進(jìn)行標(biāo)識制作驗(yàn)收。如驗(yàn)收不合格的，承攬方應(yīng)在加工方要求的時限內(nèi)完成修復(fù)工作，并承擔(dān)逾期交付的違約責(zé)任，給加工方造成其他損失的，承攬方并應(yīng)賠償。承攬方負(fù)責(zé)實(shí)施的標(biāo)識制作通過加工方的驗(yàn)收且加工方同意支付費(fèi)用的，不免除承攬方對于項(xiàng)目標(biāo)識制作的質(zhì)量保證責(zé)任。承攬方保證交付的標(biāo)識制作符合標(biāo)識制作所要求的技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，如標(biāo)識制作出現(xiàn)任何質(zhì)量問題，承攬方應(yīng)負(fù)責(zé)修復(fù)并承擔(dān)全部責(zé)任。如因承攬方實(shí)施的標(biāo)識制作質(zhì)量不合格導(dǎo)致安全事故，對于所造成的人身、財(cái)產(chǎn)損失，承攬方應(yīng)承擔(dān)全部的賠償責(zé)任。如果加工方因承攬方實(shí)施的不合格的標(biāo)識制作而遭受任何損失的，承攬方應(yīng)向加工方進(jìn)行賠償使加工方免遭損失。如承攬方和加工方對實(shí)施的標(biāo)識制作質(zhì)量有爭議的，雙方共同委托一家質(zhì)量鑒定機(jī)構(gòu)進(jìn)行鑒定，如果鑒定結(jié)論認(rèn)定承攬方實(shí)施的標(biāo)識制作存在質(zhì)量問題或者不能達(dá)到本合同約定標(biāo)準(zhǔn)，則鑒定費(fèi)用由承攬方承擔(dān)，否則鑒定費(fèi)用由雙方分擔(dān)。標(biāo)識設(shè)計(jì)元素由加工方提供，如涉及工業(yè)產(chǎn)權(quán)、知識產(chǎn)權(quán)、版權(quán)、使用權(quán)、肖像權(quán)等相關(guān)法律問題其責(zé)任由加工方承擔(dān)，承攬方不當(dāng)使用的除外。在標(biāo)識制作安裝完成之后，承攬方應(yīng)將加工方提供的資料全部返還加工方，不得留存任何形式的復(fù)本，承攬方亦不得將加工方提供的資料內(nèi)容用于本合同以外的任何用途。承攬方制作完成的標(biāo)識，其知識產(chǎn)權(quán)以及畫面載體的所有權(quán)歸屬于加工方所有。承攬方保證其具備完成本合同項(xiàng)下工作內(nèi)容（包括但不限于標(biāo)識制作、安裝等）的資質(zhì)和條件。第八條不可抗力不可抗力定義：指在本協(xié)議簽署后發(fā)生的、本協(xié)議簽署時不能預(yù)見的、其發(fā)生與后果是無法避免或克服的、妨礙任何一方全部或部分履約的所有事件。上述事件包括地震、臺風(fēng)、水災(zāi)、火災(zāi)、戰(zhàn)爭、國際或國內(nèi)運(yùn)輸中斷、流行病、罷工，以及根據(jù)中國法律或一般國際商業(yè)慣例認(rèn)作不可抗力的其他事件。一方缺少資金非為不可抗力事件。不可抗力的后果：，影響一方履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)，則在不可抗力造成的延誤期內(nèi)中止履行，而不視為違約。，并在其后的十五(15)天內(nèi)提供證明不可抗力發(fā)生及其持續(xù)時間的足夠證據(jù)。，各方應(yīng)立即互相協(xié)商，以找到公平的解決辦法，并且應(yīng)盡一切合理努力將不可抗力的影響減少到最低限度。第九條違約責(zé)任如承攬方不能按照本合同約定的工期完成標(biāo)識制作實(shí)施，每遲延一天，應(yīng)向加工方支付本合同總價款千分之三的違約金。逾期超過15天的，加工方有權(quán)解除合同，并要求承攬方承擔(dān)合同總價20%違約責(zé)任。本合同約定的付款方逾期未足額付款的，每逾期一天，應(yīng)按逾期金額的向收款方支付違約金，同時仍應(yīng)履行付款義務(wù)。逾期超過30天的，收款方有權(quán)解除合同，并要求付款方承擔(dān)違約責(zé)任。第十條爭議的解決方法在本合同履行過程中凡本合同未盡事宜發(fā)生爭議時，雙方可協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交加工方所在地法院通過訴訟解決。第十一條合同生效本合同自雙方簽字蓋章后生效。本合同如有未盡事宜，需經(jīng)雙方共同協(xié)商作出補(bǔ)充協(xié)定。補(bǔ)充協(xié)定與本合同具有同等效力，但不得與本合同內(nèi)容相抵觸。本合同正本一式份，甲方執(zhí)份，乙方執(zhí)份。第十二條其他標(biāo)識制作報價清單屬商業(yè)機(jī)密。合同任何一方，如未獲得對方書面認(rèn)可，不得向任何第三方透露本合同的任何內(nèi)容及相關(guān)的信息，否則守約方有權(quán)追究違約方的責(zé)任。本合同由以下雙方于年月日共同簽署：單位名稱（章）：單位地址：郵政編碼：法定代表人（簽章）：委托代理人（簽章）：電話：傳真：合同執(zhí)行負(fù)責(zé)人：電話：開戶行：帳號：簽署時間：年月日單位名稱（章）：單位地址：郵政編碼：法定代表人（簽章）：委托代理人（簽章）：電話：傳真：合同執(zhí)行負(fù)責(zé)人：電話：開戶行：帳號：簽署時間：年月日硚口區(qū)小區(qū)標(biāo)識牌制作 小區(qū)牌匾設(shè)計(jì)篇八甲方：乙方：甲方因工程施工的需要，將工程委托乙方施工，為明確雙方的相關(guān)權(quán)利和義務(wù)，根據(jù)我國《合同法》的有關(guān)規(guī)定，雙方經(jīng)自愿協(xié)商，本著公平、誠實(shí)信用原則，結(jié)合本工程實(shí)際情況，簽定本合同供雙方共同遵守。第一條工程名稱及內(nèi)容工程名稱：工程工程內(nèi)容、范圍：詳見下表合同總價：（大寫） 元整（￥： 元）第二條施工場地的提供無。第三條合同價款及支付方式本工程合同價款總額： （大寫）元整（￥： 元）乙方將本合同約定的工程內(nèi)容制作、安裝施工完畢后兩日內(nèi)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后五個工作日內(nèi)付清工程款給乙方人民幣 （大寫）第四條制作安裝施工期限第五條工程驗(yàn)收6．1憑甲方認(rèn)可的施工圖及報價單作為驗(yàn)收依據(jù)。6．2乙方制作，安裝施工完畢后，由雙方組織人員共同驗(yàn)收。第六條乙方的違約責(zé)任乙方應(yīng)按合同規(guī)定的`質(zhì)量、設(shè)計(jì)方案的規(guī)格、數(shù)量完成工作，否則應(yīng)承擔(dān)返工責(zé)任。第七條甲方的違約責(zé)任8．1中途變更設(shè)計(jì)方案、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量等，因此而造成的工程量按實(shí)計(jì)算，工期經(jīng)甲方批準(zhǔn)后順延；8．2中途解除合同，造成乙方損失的，應(yīng)按乙方損失的全額賠償；8．3逾期支付合同價款，每逾期一天，按合同價款的償付乙方違約金；若乙方未按合同約定時間完工，每逾期一天，按合同價款的償付甲方違約金。第九條其他事項(xiàng)乙方制作、安裝、施工的工作成果質(zhì)量保證期為壹年，質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)的質(zhì)量問題（非人為原因損壞）由乙方進(jìn)行免費(fèi)維修，保證甲方正常使用。第十條未盡事宜，雙方可協(xié)商簽定補(bǔ)充合同，補(bǔ)充合同與本合同具有同等法律效力。第十一條補(bǔ)充條款第十二條本合同經(jīng)雙方簽字蓋章即生效。本合同一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：委托代表人（簽字）：硚口區(qū)小區(qū)標(biāo)識牌制作 小區(qū)牌匾設(shè)計(jì)篇九甲方：遵義天華源物業(yè)管理有限責(zé)任公司 乙方：新概念廣告 甲乙雙方為明確各自的權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，根據(jù)《xxx合同法》、《xxx廣告法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及其他法律、法規(guī)之規(guī)定，現(xiàn)就乙方承攬：維也納小區(qū)標(biāo)識標(biāo)牌 的制作安裝事宜達(dá)成如下一致協(xié)議。一：廣告制作規(guī)格 、數(shù)量：頁材質(zhì)：所有邊框材質(zhì)見附圖標(biāo)明（涉及不銹鋼制作的必須采用長城牌的）要求:所有安裝、制作的標(biāo)識標(biāo)牌等保修3年（因人為因素或不可抗力因素造成產(chǎn)品的損壞，其外物影響損壞、則不在保修范圍內(nèi)）。乙方在接到通知后24小時內(nèi)處理完畢，二：廣告安裝安裝地點(diǎn)：寧波路維也納小區(qū)三：工程造價及支付方式標(biāo)識標(biāo)牌制作費(fèi)（即合同總價款）：共計(jì)人民幣 元，大寫：貳萬零伍佰肆拾伍圓 整。：制作安裝完成，經(jīng)甲方在3個工作日內(nèi)組織驗(yàn)收合格后，在完工后 的5個工作日內(nèi)支付工程款元大寫：壹萬玖仟伍佰肆拾伍圓 整。后13個月內(nèi)付清.四： 工程期限自合同簽訂之日起天。如遇不可抗力因素（如雨、雪、四級以上大風(fēng)）工期順延。因甲方反復(fù)提出修改意見導(dǎo)致乙方工作不能按時完成時，可由雙方協(xié)商確定延期時間。五、雙方權(quán)利、義務(wù)甲方：辦理標(biāo)識標(biāo)牌設(shè)置、安裝所必須的報批手續(xù)及相關(guān)費(fèi)用。有權(quán)對乙方的設(shè)計(jì)提出建議和修改意見。向乙方提供標(biāo)識標(biāo)牌位置并確保此位置無管道線路、可以施工。有義務(wù)提供有關(guān)單位資料或其他有關(guān)資料供乙方設(shè)計(jì)參考。按本合同規(guī)定結(jié)算標(biāo)識標(biāo)牌的制作、安裝費(fèi)用。乙方： 自甲方通知可以現(xiàn)場施工起，按甲方提供的安裝地點(diǎn)在規(guī)定的時間內(nèi)制作施工并安裝完畢。 嚴(yán)格按照甲方確認(rèn)的施工方案圖紙進(jìn)行制作、安裝。如現(xiàn)場條件與施工圖紙方案不符，應(yīng)及時報。請甲方協(xié)商修改確定。乙方對設(shè)計(jì)的作品享有著作權(quán)。六：關(guān)于驗(yàn)收1. 乙方全部制作安裝完工后3個工作日內(nèi)，甲方必須組織正式驗(yàn)收，甲方在完工后3個工作日內(nèi)不組織驗(yàn)收，乙方可視同甲方驗(yàn)收工程質(zhì)量合格。七、違約責(zé)任：，每逾期一日，應(yīng)以合同總金額的千分之五計(jì)算，向乙方支付違約金并將合同工期順延。、安裝完成標(biāo)識標(biāo)牌，每逾期一日，乙方應(yīng)向甲方支付合同總金額的千分之五作為違約金。3. 乙方應(yīng)保證工程質(zhì)量、結(jié)構(gòu)牢固性、抗風(fēng)力等指標(biāo)達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)。如未達(dá)標(biāo)乙方應(yīng)承擔(dān)返工及相應(yīng)損失.4. 如屬甲方原因，造成中途停工，停建，拆除等，均由甲方負(fù)責(zé)。乙方有權(quán)就實(shí)際施工情況要求甲方支付已完部分或全部的制作費(fèi)。八、此合同一式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。九、本合同一經(jīng)簽訂即產(chǎn)生法律效力。十、注：_________________________________________________________________ __________________________________________________________。甲方： 乙方：電話： 電話：地址： 地址：年 月 日硚口區(qū)小區(qū)標(biāo)識牌制作 小區(qū)牌匾設(shè)計(jì)篇十甲方：遵義天華源物業(yè)管理有限責(zé)任公司乙方：新概念廣告甲乙雙方為明確各自的權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，根據(jù)《xxx合同法》、《xxx廣告法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及其他法律、法規(guī)之規(guī)定，現(xiàn)就乙方承攬：維也納小區(qū)標(biāo)識標(biāo)牌的制作安裝事宜達(dá)成如下一致協(xié)議。一：廣告制作規(guī)格、數(shù)量：頁材質(zhì)：所有邊框材質(zhì)見附圖標(biāo)明（涉及不銹鋼制作的必須采用長城牌的）要求:所有安裝、制作的標(biāo)識標(biāo)牌等保修3年（因人為因素或不可抗力因素造成產(chǎn)品的損壞，其外物影響損壞、則不在保修范圍內(nèi)）。乙方在接到通知后24小時內(nèi)處理完畢。二：廣告安裝安裝地點(diǎn)：寧波路維也納小區(qū)三：工程造價及支付方式標(biāo)識標(biāo)牌制作費(fèi)（即合同總價款）：共計(jì)人民幣xxx元，大寫：xxx。支付方式：制作安裝完成，經(jīng)甲方在3個工作日內(nèi)組織驗(yàn)收合格后，在完工后的5個工作日內(nèi)支付工程款195400元大寫：壹萬玖仟伍佰肆拾伍圓整。后13個月內(nèi)付清、四：工程期限自合同簽訂之日起天。如遇不可抗力因素（如雨、雪、四級以上大風(fēng)）工期順延。因甲方反復(fù)提出修改意見導(dǎo)致乙方工作不能按時完成時，可由雙方協(xié)商確定延期時間。五、雙方權(quán)利、義務(wù)甲方：辦理標(biāo)識標(biāo)牌設(shè)置、安裝所必須的報批手續(xù)及相關(guān)費(fèi)用。有權(quán)對乙方的設(shè)計(jì)提出建議和修改意見。向乙方提供標(biāo)識標(biāo)牌位置并確保此位置無管道線路、可以施工。有義務(wù)提供有關(guān)單位資料或其他有關(guān)資料供乙方設(shè)計(jì)參考。按本合同規(guī)定結(jié)算標(biāo)識標(biāo)牌的制作、安裝費(fèi)用。乙方：自甲方通知可以現(xiàn)場施工起，按甲方提供的安裝地點(diǎn)在規(guī)定的時間內(nèi)制作施工并安裝完畢。嚴(yán)格按照甲方確認(rèn)的施工方案圖紙進(jìn)行制作、安裝。如現(xiàn)場條件與施工圖紙方案不符，應(yīng)及時報。請甲方協(xié)商修改確定。乙方對設(shè)計(jì)的作品享有著作權(quán)。六：關(guān)于驗(yàn)收乙方全部制作安裝完工后3個工作日內(nèi)，甲方必須組織正式驗(yàn)收，甲方在完工后3個工作日內(nèi)不組織驗(yàn)收，乙方可視同甲方驗(yàn)收工程質(zhì)量合格。七、違約責(zé)任：甲方未能按本合同第三條規(guī)定時間付款，每逾期一日，應(yīng)以合同總金額的千分之五計(jì)算，向乙方支付違約金并將合同工期順延。乙方如無正當(dāng)理由未能按本合同第四條規(guī)定按時制作、安裝完成標(biāo)識標(biāo)牌，每逾期一日，乙方應(yīng)向甲方支付合同總金額的千分之五作為違約金。乙方應(yīng)保證工程質(zhì)量、結(jié)構(gòu)牢固性、抗風(fēng)力等指標(biāo)達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)。如未達(dá)標(biāo)乙方應(yīng)承擔(dān)返工及相應(yīng)損失、如屬甲方原因，造成中途停工，停建，拆除等，均由甲方負(fù)責(zé)。乙方有權(quán)就實(shí)際施工情況要求甲方支付已完部分或全部的制作費(fèi)。八、此合同一式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。九、本合同一經(jīng)簽訂即產(chǎn)生法律效力。十、注：___________________________________________________________________________________________________________________________。甲方：乙方：電話：電話：地址：地址：年月日硚口區(qū)小區(qū)標(biāo)識牌制作 小區(qū)牌匾設(shè)計(jì)篇十一委托方：______________(以下簡稱甲方)受托方：______________(以下簡稱乙方)甲乙雙方為明確各自的權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，根據(jù)《xxx合同法》、《xxx廣告法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及其他法律、法規(guī)之規(guī)定，現(xiàn)就甲方委托乙方承攬中國石油聯(lián)合生產(chǎn)指揮中心基地停車場車庫及戶外導(dǎo)視系統(tǒng)標(biāo)牌制作安裝事宜達(dá)成如下一致協(xié)議:甲方委托乙方依據(jù)本合同規(guī)定，制作安裝符合甲方要求的標(biāo)識、標(biāo)牌。具體規(guī)格、數(shù)量與邊框材質(zhì)詳見附件一《停車場車庫及戶外導(dǎo)視系統(tǒng)標(biāo)牌制作內(nèi)容及報價單》所確定內(nèi)容。乙方在制作