最新窗簾銷售合同通用12篇(編輯修改稿)
2025-04-24 13:51 本頁面
【文章內容簡介】 礎上，經(jīng)友好協(xié)商，就窗簾買賣及安裝達成如下一致條款，以資共同信守。 合同增加項目為坐墊60張。 窗簾6個。 臺裙1張總價為人民幣大寫 元整 。 注：該單價、總價，如未作特別說明，均已包含了材料費、制作費、安裝費、運輸費。 二、付款日期及結算式 安裝完工之日即結算增加工程款人民幣大寫 元整 ，以下兩種方式由甲方自愿選擇：當面交付現(xiàn)金。 通過銀行轉帳。 乙方自行送貨安裝。 交貨工期為10日 。 交貨、安裝地點：__________________________________ 違約責任 乙方未按合同訂購的窗簾型號、制作比例應向甲方償總價值____%的違約金。 乙方未按合同規(guī)定期限交售，每逾期1天，應向甲方償付遲交部分總價值____%的違約金。 甲方拒收乙方按合同交售的窗簾 坐墊 臺布 應賠償乙方的運輸費用，并向乙方償付甲方拒收部分總價的雙倍費用。 甲方逾期付款，每延誤一天甲方應向乙方支付本合同總價值____%的違約金。 因甲方窗體問題或因甲方要求變更延誤安裝時間視為合同延期。 六、本合同執(zhí)行中如發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可由人民法院判決。 本合同于____年__月__日簽訂，合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)甲乙雙方簽字后生效。 其他約定 本合同的未盡事宜，雙方另定補充協(xié)議，將成為本合同的一部分，具有同等的法律效應。 補充條款 甲方： 乙方： 傳真： 傳真： 電話： 電話： 最新窗簾銷售合同通用12篇七 甲方：_______ 乙方：_______ 甲方因需要向乙方購置一批窗簾，根據(jù)有關法律法規(guī)，經(jīng)雙方友好協(xié)商，簽訂本合同，具體條款如下： 工程慨況及內容： 1）承包方式：包工包料。乙方免費提供窗簾運輸、安裝、調試、測量服務 2）工期：自乙方收到甲方定金后8個工作日內完成安裝調試。 3）安裝地址：_______ 保修期：本合同所指項目完工驗收合格之日起保修一年，24小時內響應服務，如因甲方人為損壞情況下，甲方需自行購買其損壞配件。 造價：工程總價為人民幣（大寫_______元整（￥：________元）。 付款方式： 1）本合同簽定當日，甲方需向乙方預付定金約為合同金額的_______%，即為￥：__________元整。 2）甲方支付方式：現(xiàn)金、支票（必須填寫本單位名稱）；電匯（帳號：_______銀行名稱：_______信用社；用戶名：_______） 3）甲方在乙方安裝完畢后2日內驗收，檢驗期間內如果不通知乙方視為數(shù)量或質量符合約定，甲方不能以質量不合格為由拒絕付款，逾期視為質量合格。余款甲方應在驗收合格后日內一次性向乙方付清工程總價貨款。若甲方不按照合同如期付款，每延誤一天，須按未支付貨款總額的1%支付違約金，同時乙方有權收回所有窗簾物件。 4）驗收完畢后即開普通發(fā)票，可以由_______或者_______開發(fā)票。 違約責任 1）因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責任方賠償對方因合同終止導致的經(jīng)濟損失200元。 2）乙方工期延誤不得超過3天（含3天），否則視為違約。甲方有權要求乙方賠償，每延誤一天向甲方支付本合同總價1%的賠償。 合同爭議的解決方式 雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時，向甲方所在地人民法院起訴。 其他具體規(guī)定 1）執(zhí)行合同期間，甲方派人隨乙方負責開、關門，乙方有關人員除執(zhí)行本合同需要外，不得損壞原有裝修的物件。 2）執(zhí)行合同時間為周一至周日；甲方為乙方提供良好安裝環(huán)境，協(xié)作乙方開展相關工
職業(yè)教育相關推薦
鄂ICP備17016276號-1