【文章內(nèi)容簡介】 方提供原材料質(zhì)量保證書、合格證，且質(zhì)量、厚度偏差均符合國家相關(guān)質(zhì)量要求?！　∫蟮谌綑z測單位為：　　檢測內(nèi)容：抗滑移系數(shù)實(shí)驗(yàn)□超聲波探傷檢測□鋼材力學(xué)性能復(fù)驗(yàn)□　　其他檢測項(xiàng)目：?！　≡囼?yàn)檢測費(fèi)用：合同價格□甲方自理□　　四、交貨地點(diǎn)和時間　　交貨地點(diǎn)：甲方在乙方廠房內(nèi)提貨?！　〗回洉r間：年月日開始提貨?！　∥?、包裝及運(yùn)輸　　乙方負(fù)責(zé)裝車，裝車時應(yīng)按照規(guī)定要求進(jìn)行裝運(yùn)。要求運(yùn)輸公司使用足夠數(shù)量的墊木，盡量避免運(yùn)輸過程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷，裝車費(fèi)包含在合同價內(nèi)。　　甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸，運(yùn)輸標(biāo)志應(yīng)該按要求實(shí)施?！　∵\(yùn)輸費(fèi)用由甲方承擔(dān)，構(gòu)件到位后甲方負(fù)責(zé)卸車?！　×?、雙方權(quán)利及義務(wù)　　甲方向乙方提供完整的構(gòu)件圖紙?zhí)祝⒑炞终J(rèn)可。由乙方按照甲方圖紙進(jìn)行加工制作?！　〖追綉?yīng)對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答，若需要修改變更的應(yīng)當(dāng)及時通知，否則由此引起的工期延誤應(yīng)當(dāng)順延交貨時間?！　〖追饺绗F(xiàn)場發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題應(yīng)及時通知乙方進(jìn)行整改，乙方接到通知后小時內(nèi)趕到現(xiàn)場協(xié)助解決?！　∫曳劫|(zhì)量問題導(dǎo)致返工，乙方負(fù)責(zé)修復(fù)，并承擔(dān)返工費(fèi)及直接費(fèi)用?！　∑摺⑦`約責(zé)任　　按《中華人民共和國合同法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。　　八、合同糾紛處理方式　　甲乙雙方在合作過程中，如發(fā)生糾紛，應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成依法向人民法院起訴?！　【拧⒏絼t　　本合同式份，雙方各執(zhí)份?！　”竞贤杉滓译p方簽字蓋章生效，此合同有效期為年月日至年月日?！　∥幢M事宜，雙方協(xié)商解決另訂補(bǔ)充合同?！　〖追剑阂曳剑骸　》ǘù砣耍骸　∥写砣耍悍ǘù砣耍骸　∥写砣耍骸　∧暝氯漳暝氯粘袛埡贤?篇5　　一、概念　　《合同法》規(guī)定，承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人給付報(bào)酬的合同。承攬包括加工、定作、修理、復(fù)制、測試、檢驗(yàn)等工作?！　《?、承攬合同的特征　　在承攬合同中，提出工作要求，按約定接受工作成果并給付酬金的一方稱為定作人。完成工作并交付工作成果，按約定獲取報(bào)酬的一方稱為承攬人。承攬合同具有以下法律特征：　　承攬合同以完成一定的工作并交付工作成果為標(biāo)的?！　〕袛埲隧氁宰约旱脑O(shè)備、技術(shù)和勞力完成所承攬的工作?！　〕袛埲斯ぷ骶哂歇?dú)立性?！　∪⒊袛埡贤?dāng)事人的權(quán)利義務(wù)　　承攬合同屬于雙務(wù)合同。就是說，合同當(dāng)事人一方享有的權(quán)利意味著對方要承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。所以，此處僅就雙方的義務(wù)進(jìn)行闡述?！　　　“凑蘸贤s定完成承攬工作的義務(wù)?！　〔牧蠙z驗(yàn)的義務(wù)?！　⊥ㄖ捅Ｃ艿牧x務(wù)?！　〗邮鼙O(jiān)督檢查和妥善保管工作成果等的義務(wù)?！　〗桓斗腺|(zhì)量要求工作成果的義務(wù)?！　　　“凑占s定提供材料和協(xié)助承攬人完成工作的義務(wù)?！　≈Ц秷?bào)酬的義務(wù)?！　∫婪ㄙr償損失的義務(wù)?！　◎?yàn)收工作成果的義務(wù)?！　∷摹⒊袛埡贤慕獬　〕袛埡贤且援?dāng)事人之間的信賴關(guān)系為基礎(chǔ)，所以在合同履行過程中，一旦這種信賴關(guān)系遭到破壞，法律允許當(dāng)事人解除合同?！　　　《ㄗ魅瞬宦男袇f(xié)助義務(wù)致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在合理期限內(nèi)履行義務(wù)，并可以順延履行期限。定作人逾期不履行的，承攬人可以依法解除合同。　　　　承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。未經(jīng)定作人同意的，定作人可以解除合同?！　　　《ㄗ魅丝梢噪S時解除承攬合同，造成承攬人損失的，應(yīng)當(dāng)賠償損失?！　「鶕?jù)《合同法》“總則”的規(guī)定，雙方當(dāng)事人可以協(xié)商解除合同。當(dāng)事人一方解除合同的，只限于兩種情況：一是發(fā)生不可抗力致使合同目的無法實(shí)現(xiàn)。二是對方當(dāng)事人嚴(yán)重違約。除此之外，當(dāng)事人擅自解除合同的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。承攬合同 篇6　　買賣合同是出賣人轉(zhuǎn)移標(biāo)的物的所有權(quán)于買受人，買受人支付價款的合同。加工承攬合同，是承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人給付報(bào)酬的合同。承攬合同一般來說包括加工合同、定作合同、修理合同、復(fù)制合同、測試合同和檢驗(yàn)合同等。其中的定作合同是承攬人用自己的設(shè)備、技術(shù)、材料和勞力，應(yīng)定作人的特殊要求制作成品，定作人接受成品并支付報(bào)