【文章內(nèi)容簡介】 裝修保修期為貳年，保修期內(nèi)乙方應(yīng)該及時負(fù)責(zé)為甲方維修?！　×?、本合同一式兩份，雙方各持一份，雙方簽字后生效?！　〖追剑骸　∫曳剑骸　r間：　　時間：房屋裝修承攬合同7　　甲方（定作人）：　　住址：　　身份證號碼：　　乙方（承攬人）：　　住址：　　身份證號碼：　　甲方擬裝修房屋一座，位置在富民縣大營鎮(zhèn)大營村330號，由乙方負(fù)責(zé)承攬全部裝修工程，為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)平等協(xié)商，雙方自愿簽訂本裝修承攬合同。　　一、雙方權(quán)利義務(wù)　　乙方應(yīng)加強(qiáng)對其施工人員的安全教育，嚴(yán)格管理，遵守安全甲作，安全施工，為施工人員配備安全帽、安全繩、安全網(wǎng)等安全用具。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方負(fù)責(zé)全部責(zé)任，與甲方無關(guān)?！　〖追截?fù)責(zé)提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內(nèi)外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。根據(jù)施工進(jìn)度，乙方應(yīng)提前5天通知甲方購買所需材料?！　【唧w裝修工程為乙方承包整棟房屋全部內(nèi)外粉墻，內(nèi)外墻面積貼瓷磚，過道磚、衛(wèi)生間貼磚、地板磚、樓梯磚、屋頂貼小瓦等全部建設(shè)，連同搭建所需全部腳手架?！　∫曳骄哂袕氖路课菅b修的成熟經(jīng)驗，負(fù)責(zé)施工建設(shè)并交付建設(shè)成果。當(dāng)事人明確，雙方不存在雇傭關(guān)系?！　∈┕C(jī)械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費(fèi)用由乙方自理。　　一、工程概況　　甲方將德惠超市馬邊店涂料、油漆房屋裝修工作，交由乙方完成，乙方將根據(jù)自己專有的技術(shù)完成本合同約定內(nèi)容。　　分項工程單價：仿瓷：5。00元每平方米（含材料及人工）。乳膠漆：9。00元每平方米（含基層膩子及人工）。3，墻紙粘貼：6。00元每平方米。清水漆：15。00元每平方米（噴漆，門及其他道具的線條不另計費(fèi)）。以上單價均按實際著漆面積計算，造型頂按水平投影面積按實計算，不按展開面積計算，不按板材計算?！　」こ塘浚喊垂こ舔炇盏膶嶋H工程量計算　　施工工期：合同簽訂之日起計算工期，總工期為18天?！　《⒏犊罘绞剑骸　∫曳竭M(jìn)場7天后由甲方支付所完工程量工程款的60%作為工程前期借支款?！　」こ炭⒐そ或灪细?，甲方向乙方支付合同總價款的95%，剩余5%為工程質(zhì)保金，質(zhì)保期為6個月?！　∪⒓追截?zé)任　　辦理好工程開工的手續(xù)，提供工程地質(zhì)資料和工程施工圖?！　」こ趟璧乃性牧嫌杉追教峁┎⒈＜踪|(zhì)量；　　甲方負(fù)責(zé)工程所需資源，如施工用水、電和庫房等工作必備條件，開通施工場地內(nèi)運(yùn)輸?shù)缆?，拆除現(xiàn)場內(nèi)障礙物；　　在乙方確保質(zhì)量和工期任務(wù)完成的前提下，按合同規(guī)定付款給乙方，不得無故拖欠；　　甲方對乙方施工現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督工作，對乙方違反有關(guān)安全、質(zhì)量、文明施工等規(guī)定的行為有權(quán)進(jìn)行甲告、罰款等處罰；　　甲方項目部根據(jù)工程總進(jìn)度的要求進(jìn)行施工安排，乙方應(yīng)當(dāng)服從甲方安排及管理?！　∪?、乙方責(zé)任　　按照甲方的技術(shù)要求進(jìn)行施工，接受甲方相關(guān)人員的監(jiān)督與技術(shù)指導(dǎo)，根據(jù)現(xiàn)行的國家建筑安裝工程質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)和施工驗收規(guī)范，嚴(yán)格按照施工圖或設(shè)計變更進(jìn)行施工，不得擅自更改圖紙，保質(zhì)保量的完成任務(wù)，如因工程出現(xiàn)質(zhì)量問題則由乙方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；　　乙方應(yīng)當(dāng)以自己的設(shè)備（設(shè)備需自備）、技術(shù)和勞動力完成本工程的全部工作，不得轉(zhuǎn)包，乙方可根據(jù)工程需要聘請他人幫助完成，乙方聘請的工人與乙方屬于雇傭關(guān)系，乙方及聘請人員在工作過程中發(fā)生的一切財產(chǎn)或人身損害均由乙方自行負(fù)責(zé)；　　乙方要保甲材料利用率，不得浪費(fèi)、破壞，不得更換甲方提供的原材料；　　乙方應(yīng)遵守甲方有關(guān)施工安全等相關(guān)規(guī)定，做到文明施工、安全施工?！　∷摹①|(zhì)量要求　　嚴(yán)格按照甲方要求施工?！　》麓蓧γ姹仨毱秸鉂崳磯汗猓??！　⌒枰鋈槟z漆的部位必須平整且著漆均勻、手感舒服。　　造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶?！　∧局频谰咔逅岜仨殗姟！　∫曳浇桓兜墓ぷ鞒晒环蠂业馁|(zhì)量要求應(yīng)當(dāng)無條件整改，給甲方造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任；　　驗收標(biāo)準(zhǔn)，按國家現(xiàn)行驗收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，工程驗收不合格，乙方負(fù)責(zé)返工并按合同約定承擔(dān)違約責(zé)任；　　甲方在使用過程中，如出現(xiàn)工程質(zhì)量問題，乙方應(yīng)在接到甲方通知后3日內(nèi)組織人員維修，超過3日乙方未進(jìn)行維修的，甲方可另請他人，費(fèi)用由乙方承擔(dān)?！　∥?、安全施工與檢查　　乙方負(fù)責(zé)對其施工人員進(jìn)行安全教育，應(yīng)遵照工程建筑施工有關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工，并隨時接受上級及甲方、監(jiān)理等安全檢查人員依法監(jiān)督檢查工作；　　乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方的安全制度與施工流程工作，采取必須的安全防護(hù)措施，消除事故隱患，施工中如造成乙方施工人員和其他人員的安全事故，所有責(zé)任由乙方承擔(dān)，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的其他一切費(fèi)用；　　施工進(jìn)程中，甲方有權(quán)監(jiān)督乙方執(zhí)行項目的安全制度和安全規(guī)定，對于違反項目安全制度規(guī)定的行為和安全隱患，甲方有權(quán)要求乙方整改并限期完工，乙方同時還應(yīng)接受與其他施工人員同等的處罰?！　×?、違約責(zé)任　　違反本合同約定，給對方造成損失的，應(yīng)當(dāng)賠償對方全部損失，同時向?qū)Ψ街Ц哆`約金20%；　　乙方應(yīng)在約定的時間完成工作成果，除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外，乙方不得延長工程期限；如因甲方原因造成工期延誤，則工期順延，由此造成的誤工費(fèi)由甲方承擔(dān)，以簽甲單為依據(jù)；因乙方原因造成工期延誤，給甲方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償金，同時每延誤一天，乙方應(yīng)按合同總價款的5%向甲方支付違約金，延誤超過2天時，甲方有權(quán)解除本合同，并不再支付合同尾款?！　∑?、合同解除　　合同履行完畢后，本合同自動解除；　　合同履行過程中，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可提前解除本合同；　　合同履行過程中，如發(fā)生不可抗力因素，導(dǎo)致本合同無法繼續(xù)履行，任何乙方均可要求解除本合同，無需承擔(dān)違約責(zé)任。　　八、合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)協(xié)商調(diào)解，協(xié)商不成的，應(yīng)向甲方所在地甲法院提起訴訟?！　【?、合同履行過程中，有未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。本合同一式2份，甲乙雙方各執(zhí)1份，自雙方簽字蓋章之日起生效，合同附件作為本合同的組成部分，具有同等法律效力?！　〖追剑ê炚拢骸　〉刂罚骸　》ǘù砣耍骸　∫曳剑ㄊ钟。骸　〉刂罚骸　∩矸葑C號：（復(fù)印件附后）　　本合同簽約代表人：　　電話房屋裝修承攬合同9　　甲方（定作人）：身份證號碼：　　住址：乙方（承攬人）： 身份證號碼： 住址：　　甲方擬裝修房屋一套，位置在 室，由乙方負(fù)責(zé)承攬部分裝修工程，為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)平等協(xié)商，雙方自愿簽訂本裝修承攬合同。　　一、雙方權(quán)利義務(wù)　　具體裝修工程為乙方承攬 的房屋 工程（含 面積的防水）。 工程面積為 平方米。防水面積為 平方米?！　⊙b修承攬方式為乙方負(fù)責(zé)包工包料?！　∫曳綉?yīng)加強(qiáng)對其施工人員的安全教育，嚴(yán)格管理，遵守安全操作，安全施工，為施工人員配備安全帽、安全繩、安全網(wǎng)等安全用具。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方負(fù)責(zé)全部責(zé)任，與甲方無關(guān)?！　∫曳骄哂袕氖路课菅b修的成熟經(jīng)驗，負(fù)責(zé)施工建設(shè)并交付建設(shè)成果。當(dāng)事人明確，雙方不存在雇傭關(guān)系?！　∫曳剿鶎偃藛T的工資報酬由乙方負(fù)責(zé)支付，與甲方無關(guān)?！　∫曳铰男谐袛埡贤^程中，對甲方造成的一切損失，按照市場價格對甲方進(jìn)行賠償?！　《①|(zhì)量和工期要求　　工期從20xx年 月 日開始建設(shè)，到20xx年 月 日止，工期為 天。在約定的工期內(nèi)，施工時間、施工進(jìn)程由乙方自定。　　乙方應(yīng)當(dāng)本著保質(zhì)保量的原則，加強(qiáng)質(zhì)量管理?！　〖追桨l(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負(fù)責(zé)等影響房屋質(zhì)量行為時，甲方有權(quán)要求乙方整改或解除本承攬合同?！　》课萁ǔ勺越还ず笠寄陜?nèi)，甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的，乙方必須及時進(jìn)行免費(fèi)維修。　　三、付款方式　　工程款結(jié)算方式：以 面積計算，每平方米人民幣元。平挑面積的防水工程，總價為 元?！　」こ炭罡犊顣r間：第一次付款在施工開始后工程過半支付 元，第二次付款在房屋竣工并經(jīng)甲方驗收后15 天內(nèi)給付。　　四、違約責(zé)任　　由于工程質(zhì)量達(dá)不到要求的，乙方要進(jìn)行修理、重作。　　由于工程質(zhì)量達(dá)不到要求的，甲方有權(quán)解除本承攬合同，并拒絕支付工程款；造成損失的，由乙方向甲方賠償。　　超過雙方約定工期的，每超過一日扣工程款 元?！　∥?、爭議解決辦法　　發(fā)生合同爭議時，雙方應(yīng)友好協(xié)商?！　∪鐓f(xié)商不成，雙方可將爭議提交 區(qū)人民法院進(jìn)行裁決?！　×⒏絼t　　本合同一式兩份，甲、乙雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份?！　”竞贤院炗喼掌鹕??！　∫陨虾贤?，雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補(bǔ)充合同，補(bǔ)充合同與本合同具有同等法律效力?！　〖追胶炞郑ㄊ钟。?乙方簽字（手印）： 年月 日 年月 日房屋裝修承攬合