【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 對(duì)施工圖紙組織三方審核，上訴人從未拿到過(guò)經(jīng)審核的施工圖紙，也根本無(wú)法給付被上訴人經(jīng)審核的施工圖紙。
　　依據(jù)《合同》第五條雙方責(zé)任第(一)款第2項(xiàng)內(nèi)容，明確約定了被上訴人對(duì)圖紙的組織審核義務(wù)?！逗贤返谖鍡l第(二)款第2項(xiàng)約定圖紙須經(jīng)原設(shè)計(jì)單位、建設(shè)方和海南省審圖中心三方審核通過(guò)。
　　在上訴人向被上訴人交付施工圖紙后，被上訴人依照合同約定，本應(yīng)組織三方對(duì)圖紙進(jìn)行審核，但直至今日，被上訴人從未告訴上訴人已經(jīng)組織三方審核施工圖紙，被上訴人也從來(lái)沒(méi)有將經(jīng)審核的施工圖紙交付給上訴人。被上訴人及監(jiān)理方同意上訴人按上訴人交付給被上訴人的施工圖紙進(jìn)行施工，且工程已經(jīng)完工并由被上訴人投入實(shí)際使用，證明雙方在合同的實(shí)際履行已經(jīng)一致同意變更了合同的原約定。
　　如果被上訴人執(zhí)意要求上訴人交付經(jīng)審核的施工圖紙，則法院必須判令被上訴人先行組織三方對(duì)施工圖紙進(jìn)行審核，在被上訴人將審核通過(guò)后的施工圖紙交付給上訴人，上訴人才能履行這一義務(wù)，否則，這一義務(wù)就是無(wú)本之木。
　　綜上，判決上訴人向被上訴人支付維修款276600元，判決上訴人向被上訴人提供經(jīng)審核通過(guò)的施工圖紙和竣工資料都沒(méi)有實(shí)施和法律依據(jù)，請(qǐng)二審法院依法予以改判。
　　代理人：
建設(shè)施工合同代理詞范文二　　審判長(zhǎng)、審判員。
　　受本案原告委托，經(jīng)人民法院同意，今天依法出庭，就XXX訴寧夏XXX建筑工程有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛一案，作為其代理人，依據(jù)法律規(guī)定，發(fā)表如下代理意見(jiàn)：
　　一、被告應(yīng)立即支付拖欠人工費(fèi)，并承擔(dān)欠款利息。
　　被告承包寧夏XXX有限公司XX工業(yè)園區(qū)電石項(xiàng)目，為完成該項(xiàng)目的掃尾工程要求原告組織人員按照其要求完成工作，20xx年原告組織人員開(kāi)始工作，至同年5月30按照被告要求完成全部工作，6月20日經(jīng)被告結(jié)算共計(jì)拖欠原告人工費(fèi)518600原，為明確拖欠事實(shí)原告同時(shí)出具了該項(xiàng)目原告人工費(fèi)用的結(jié)算清單，明確了原告的具體工作項(xiàng)目及所產(chǎn)生的費(fèi)用，但該款項(xiàng)被告卻一直沒(méi)有支付，代理人認(rèn)為，原被告之間權(quán)利義務(wù)明確，拖欠事實(shí)清楚，被告理應(yīng)按照其出具的人工費(fèi)結(jié)算清單支付拖欠原告518600元人工費(fèi)，另外依據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》第十七條、第十八條規(guī)定：“當(dāng)事人對(duì)欠付工程價(jià)款利息計(jì)付標(biāo)準(zhǔn)有約定的，按照約定處理。沒(méi)有約定的，按照中國(guó)人民銀行發(fā)布的同期同類(lèi)貸款利率計(jì)息”?！袄膽?yīng)付工程價(jià)款之日計(jì)付。當(dāng)事人對(duì)付款時(shí)間沒(méi)有約定或者約定不明的，下列時(shí)間視為應(yīng)付款時(shí)間：(一) 建設(shè)工程已實(shí)際交付的，為交付之日。(二) 建設(shè)工程沒(méi)有交付的，為提交竣工結(jié)算文件之日。(三)建設(shè)工程未交付，工程價(jià)款也未結(jié)算的，為當(dāng)事人起訴之日”。 根據(jù)以上規(guī)定，原告于20xx年5月30日實(shí)際己完成全部工作，被告應(yīng)從該日起承擔(dān)欠款利息。
　　二、被告托欠的款項(xiàng)，基本上都是農(nóng)民工的血汗錢(qián)，繼續(xù)拖欠下去勢(shì)必會(huì)給社會(huì)釀成不安定因素。原告在提起訴訟前，多次找到被告索要工程款，被告置之不理，一直拖欠至今。國(guó)務(wù)院和有關(guān)部門(mén)三令五申地通知和強(qiáng)調(diào)，從維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定大局的高度，把解決拖欠農(nóng)民工工資問(wèn)題作為當(dāng)前一項(xiàng)重要而緊迫的任務(wù)，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民工的合法權(quán)益。原告為索要工程款，及時(shí)給付農(nóng)民工工資，多次向被告說(shuō)明情況甚至乞求，被告卻麻木不仁，無(wú)動(dòng)于衷，喪失起碼的同情心。原告在索要不得，求助無(wú)門(mén)的情況下，才舉債提起訴訟。代理人認(rèn)為，這起糾紛雖然是拖欠工程款，但在糾紛的背后涉及到幾十名農(nóng)民工的利益。因此，請(qǐng)法庭從穩(wěn)定社會(huì)的角度判決被告給付工程欠款。同時(shí)，也希望三被告從和諧社會(huì)的大局出發(fā)，及時(shí)給付工程欠款，妥善解決這起糾紛。
　　以上代理意見(jiàn)懇請(qǐng)法庭予以采納。
　　代理人：劉保平 20xx年1月23日
建設(shè)施工合同代理詞范文三　　尊敬的審判長(zhǎng)、審判員，我依法接受原告杭州某工程公司的委托擔(dān)任其訴訟代理人，出庭參與訴訟活動(dòng)，現(xiàn)就其與被告福州某公司建設(shè)工程施工合同糾紛一案發(fā)表如下代理意見(jiàn)：
　　一、關(guān)于廈門(mén)某地水泥中轉(zhuǎn)站建設(shè)項(xiàng)目工程工期順延的原因主要是被告要求暫停施工。被告逾期支付工程進(jìn)度款。因被告單方面原因?qū)е鹿こ滩糠猪?xiàng)目設(shè)計(jì)及工程變更。被告逾期供電。工程量增加。由此導(dǎo)致工期順延及原告窩工損失的責(zé)任應(yīng)當(dāng)全部由被告承擔(dān)。
　　【被告要求暫停施工】20xx年12月5日原被告簽訂廈門(mén)某地水泥中轉(zhuǎn)站建設(shè)項(xiàng)目工程合同書(shū)，20xx年12月14日被告支付預(yù)付款，工程正常開(kāi)工建設(shè)。20xx年4月23日，被告以廈門(mén)市正對(duì)廈門(mén)某地港區(qū)重新規(guī)劃、為考慮不確定因素之風(fēng)險(xiǎn)、減少可能造成的不必要損失為由，單方面通知原告暫緩施工，并同意將合同工期延長(zhǎng)因延遲付款的相應(yīng)天數(shù)?！咀C據(jù)41】
　　【被告逾期支付工程進(jìn)度款】在20xx年2月7日樁基工程完工，3月12日，廈門(mén)市建筑工程檢測(cè)中心有限公司出具了樁基檢測(cè)報(bào)告，原告開(kāi)始了土建施工。被告卻未按約支付第三筆進(jìn)度款，并且該第三筆進(jìn)度款逾期達(dá)302天()?！咀C據(jù)11】
　　【被告逾期支付工程進(jìn)度款】在20xx年9月10日原被告雙方簽訂補(bǔ)充協(xié)議，將工期約定為自該補(bǔ)充協(xié)議生效之日起算150個(gè)日歷日，付款方式按原合同約定付款。但被告在20xx年12月20日應(yīng)當(dāng)支付第5筆