【正文】 溝河以北，現有海岸以東，大清河南支以南2012年11月全部竣工；其中部分工程甲乙雙方可以視情況另行商定工期，并以最終甲乙雙方約定的工期為準（按約定時間竣工并完成回購日）。（1）建安費結算審計價格：工程竣工后，經發(fā)包人確定的國家審計機構對本工程建設工程造價審定的最終工程建設費用為本工程結算價款。圖紙會審記錄同時作為結算的依據，設計變更和現場簽證造成工程量增減和計價變化的，按《營口市工程預算追加資金管理辦法》執(zhí)行。. 4道路設計費計價依據：濱河大街、銀沙大街、碧水路、洛海大街、市府路、澤學路、澤遠路共計七條道路的綠化工程施工圖設計費為3元/平方米，其它經甲方確認后的其他道路綠化工程施工圖設計費也為3元/平方米，由承包人按國家相關規(guī)定，擇優(yōu)選擇有相應設計資質的企業(yè)來進行施工圖的設計。4．2 因承包人沒有及時提供工程竣工決算報告及資料而致使審計工作延誤的，由承包人承擔責任；發(fā)包人逾期不提交擬約定審計的竣工工程結算報告及資料或者在約定時間內審計機構未完成審計的，由發(fā)包人承擔責任。(2) 凡是合同段內與已建鐵路、公路、市政道路、航運、通訊纜線、供水、輸油、輸氣管道、居民住宅區(qū)等有交叉、干擾的地段，承包人應在注意保護地下管線、不干擾鐵路（公路、市政道路、航運）正常運營、不干擾附近居民的正常生活的前提下合理安排施工組織計劃，采取有效措施保證施工安全，在現場設置施工和安全標志，并在必要時疏導現有交通；凡是合同段內與其它在建工程有互擾的地段，承包人應做好與其它施工承包人的協(xié)調工作；凡是合同段內地形復雜、存在軟土路基、場地狹窄的地段，承包人應按照施工要求制定完善的施工組織計劃。承包人的安全生產費用，應當用于施工安全防護用具及設施的采購和更新、安全施工措施的落實、安全生產條件的改善，不得挪作他用。，第一次結算資金支付時間為工程竣工初始驗收合格日完成量審核日，結算金額為工程完成審核價款的50%；第二次結算資金支付時間為工程竣工初始驗收合格日完成量審核日起期滿12個月后的同日，結算金額為工程完成審核價款的30%；第三次結算資金支付時間自工程竣工初始驗收合格日完成量審核日起期滿24個月后的同日，結算金額為工程完成審核價款的17%，完成收購；工程完成審核價款的3%作為項目的質保金，不計任何利息，工程質保養(yǎng)護期結束后，甲方應按規(guī)定支付給乙方。，提供項目所在地的土地抵押證明或營口市人民政府的擔保書給乙方。在投融資和建設過程中，項目承包人（投融資人）只代理行使項目業(yè)主職權。、苗木、草坪、產品、其他材料或設備，承包方根據設計圖紙及現場實際需要計算數量，并對其準確性負責，結算時承包方多收或浪費的材料或設備，發(fā)包方按實際購買價格從結算款中扣除。 除本合同另有約定外，無發(fā)包人同意，工程量不予變更。因為綠化植物是具有生命的，種植后須經過緩苗、發(fā)芽、長出枝條，經過生長周期，達到成活方可最終驗收（即植物保活），共同確認的分項工程最終驗收時間為此工程養(yǎng)護補植期結束，承包人以書面形式通知發(fā)包人當日。 第14條、養(yǎng)護（包括防寒） 養(yǎng)護補植期：經甲乙方共同確認的分項工程初始竣工合格日后兩年（工程實際竣工初始驗收合格日超出雙方約定日期，養(yǎng)護補植期相應順延）。第15條、 質量保修、?；罴梆B(yǎng)護責任 施工圖紙范圍內的全部內容屬于保修范圍內的項目，承包人應當在接到保修通知之日起3日內派人保修。 第17條、違約與爭議1違約責任 任何一方違反本合同的約定，均應承擔由此給對方造成的損失。 因發(fā)包人原因在本合同施工范圍內，截止2014年9月前前期沒完成移交的工程，承包人有權不再繼續(xù)施工后續(xù)沒移交工程并可與發(fā)包人解除合同，但已完成工程量需按實結算。 承包人：具有工程施工承包主體資格、并受發(fā)包人之委托承建本工程的當事人。 工程：指本合同專用條款第2條中描述的承包人承包范圍內的工程。 現場：指由發(fā)包人提供的用于工程施工的場所以及發(fā)包人在圖紙中具體指定的供施工使用的任何其他場所。由承包人完成的設計圖紙或資料，也應于開工日前7日提供給發(fā)包人或工程師，共計 八 套。工程師姓名： 發(fā)包人另行通知 職務： 發(fā)包人另行通知 發(fā)包人委托工程師的職權：全權參與本工程施工質量的監(jiān)督和檢查，就有關監(jiān)督檢查事項發(fā)布指令、簽發(fā)通知、證書或決定，并就有關事項予以確定或確認。委派和撤回均應提前 5 日書面通知承包人。確有必要時，工程師可發(fā)出口頭指令，并在 48 小時內給予書面確認，承包人對工程師的指令應予執(zhí)行。、通知或履行其他職責而未及時發(fā)出或履行，造成工期延誤的，發(fā)包人應承擔該延誤所導致的追加合同價款，并賠償承包人有關損失，順延延誤的工期。在處理突發(fā)事件時，如無法與工程師聯系，則項目經理應首先采取保證人員生命和工程、財產安全的緊急措施，并在采取措施后48小時內向工程師提交緊急事件處理報告。(3) 在工程開工 14 日前，將施工所需水、電從施工現場外部接至施工現場紅線內承包方指定位置，以保證施工的需要。；必要時經承包人同意雙方可以就發(fā)包人已經完成或達到交接條件的部分工作進行交接，但發(fā)包人仍應繼續(xù)完成應當完成的其他工作。保護期間發(fā)生損壞的，承包人自費予以修復。三、施工組織方案和工期第10條 施工方案和進度計劃，并在開工日前 14 天提交給工程師。工程師在接到延期開工申請后 48 小時內不予答復的，則該申請被視為已獲得工程師的批準，工期相應順延。因發(fā)包人原因造成停工的，由發(fā)包人承擔所發(fā)生的追加合同價款，賠償承包人由此造成的損失，并相應順延工期；因承包人原因造成停工的，由承包人承擔發(fā)生的費用，工期不予順延。提前竣工協(xié)議應包括承包人為保證工程質量和安全采取的措施、發(fā)包人為提前竣工提供的條件以及提前竣工所需的追加合同價款等內容。因承包人原因致使工程無法達到約定標準的，由承包人承擔拆除和重新施工的費用，工期不予順延。 如工程師不能按時進行驗收，則應在不晚于驗收前 24 小時以書面形式向承包人提出延期要求，延期不得超過 48 小時。，并對其安全負責。，雙方應共同選定第三方專業(yè)機構進行分析和鑒定，或者按政府有關部門的認定處理。工程師接到報告后 5 天內應按照設計圖紙現場核實已完工程量（以下稱計量），并在計量前 24 小時通知承包人。 發(fā)包人與承包人根據本合同約定調整的合同價款或者追加的合同價款，應依照調整或追加合同價款所對應的工程階段，與當期工程款一并支付。發(fā)包人在所供材料設備到貨前24小時，以書面形式通知承包人，貨物到達后由承包人派人與發(fā)包人共同清點。，承包人應按工程師要求的時間運出施工場地，重新采購符合要求的產品，并承擔由此發(fā)生的費用，因此延誤的工期不予順延。工程師同意采納承包人合理化建議的，應由其發(fā)出變更通知，由此發(fā)生的費用和獲得的收益，由發(fā)包人承擔、享有，發(fā)包人應給予承包人適當的獎勵。 因承包人自身原因導致的工程變更，承包人無權要求追加合同價款。，雙方協(xié)商約定。承包人收到竣工結算價款后 7 日內將竣工工程交付發(fā)包人。十、違約、索賠和爭議第34 條 違約 發(fā)包人的違約責任（1） 在發(fā)包人未按本合同第25 條的約定按時向承包人支付工程進度款且未與承包人達成延期付款協(xié)議的情況下，發(fā)包人逾期付款超過 28 天，承包人工期自動順延；發(fā)包人拖欠完成進度量價款累計超過應付款的50 ％或連續(xù) 6個月未付至當月應付款的40％，承包人有權提出工程停工意見，發(fā)包人在一周內仍未付至應付款的70％時，則工程停工自動生效。 由于承包人未履行本合同項下義務給發(fā)包人造成經濟損失的，發(fā)包人可按前款的約定向承包人索賠。如不可抗力事件持續(xù)發(fā)生，承包人應每隔7天向工程師報告一次受害情況。承包人因本合同的目的，可復制、使用和傳送上述文件。 如發(fā)現后隱瞞不報，致使文物遭受破壞，責任者依法承擔相應責任。 ，發(fā)包人與承包人可以解除合同： (1)因不可抗力致使不能實現合同目的； (2)由于政策變化以及發(fā)包人和承包人雙方之外的原因導致工程停建或緩建，致使不能實現合同目的；(3)因一方違約(包括因發(fā)包人原因造成工程停建或緩建)致使不能實現合同目的。應發(fā)包人的要求，承包人應協(xié)助發(fā)包人辦理退貨手續(xù)或解除訂購合同。 (此頁為簽字頁，無正文)發(fā)包人： （蓋章）法定代表人： （簽字或蓋章）委托代理人（簽字）： 日期： 年 月 日地址： 郵政編碼：電話： 傳 真：開戶銀行：銀行帳號：承包人： （蓋章）法定代表人： （簽字或蓋章）簽字）委托代理人（簽字）： 日期： 年 月 日地址： 郵政編碼：電話： 傳 真：開戶銀行：銀行帳號：第 37 頁 共 37 頁。除此之外，有過錯的一方應當賠償因合同解除給對方造成的損失。對解除合同有爭議的，按本合同第36條有關解決爭議的約定處理。工程師收到該處置方案后24小時內應予以認可或提出修正方案。，其著作權和其他知識產權歸承包人所有。 因不可抗力事件導致的費用支出及工期延誤由雙方按以下方法分別承擔： (1)工程本身的損害、因工程損害導致第三方人員傷亡和財產損失以及運至施工場地用于施工的材料和待安裝設備的損害，由發(fā)包人承擔； (2)發(fā)包人與承包人人員傷亡由其各自所在單位負責，并承擔相應費用； (3)承包人用于施工安裝的機械設備的損壞及停工損失，由承包人承擔； (4)停工期間，承包人應工程師要求留駐施工現場的必要的管理人員及保衛(wèi)人員的費用由發(fā)包人承擔； (5)工程所需清理、修復費用，由發(fā)包人承擔； (6)延誤的工期相應順延。第38條 不可抗力、動亂、空中飛行物體墜落、爆炸、火災、電離輻射或放射性污染，臺風、暴雨、冰雹、洪水、地震、火山、凍害以及其他不能預見且對其發(fā)生和后果不能防止或避免的事件。友好協(xié)商解決無效，則任何一方均可向工程所在地的人民法院提起訴訟。（3） 工程未經驗收，發(fā)包人提前使用或擅自動用，由此而發(fā)生的質量或其它問題，由發(fā)包人承擔責任。 30日內不支付工程竣工結算價款，承包人可以催促發(fā)包人支付結算價款。，發(fā)包人不得使用。 發(fā)包人收到竣工驗收報告后 14 天內應組織有關單位驗收，并在驗收后 14 天內予以認可或提出修改意見。第30 條 確定變更價款 14 天內，提出變更工程價款的報告，經工程師確認后合同價款予以變更。，可要求承包人修復、拆除或重新采購，并承擔由此發(fā)生的費用，由此延誤的工期不予順延。因承包人原因造成丟失或損壞的，由承包人負責賠償。協(xié)議應明確延期支付的時間和從計量結果確認后第15天起計算應付款的貸款利息。承包人收到通知后不參加計量亦不說明原因的，計量結果有效，并作為工程價款支付的依據。 合同價款為含稅價，其中包括本工程的建安、質量保證以及雙方約定的相關費用。因發(fā)包人原因導致的安全事故，由發(fā)包人承擔相應責任及發(fā)生的費用。 經工程師驗收，工程質量符合標準、規(guī)范和設計圖紙要求，而工程師在驗收后24小時不在驗收記錄上簽字的，則該驗收記錄被視為已經工程師認