工程款支付和工期延誤法律法規(guī)依據(jù)分析(完整版)
【正文】 程價款利息計付標(biāo)準(zhǔn)有約定的，按照約定處理，沒有約定的按照中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率計息。 二《中華人民共和國合同法》 第二百八十六條 發(fā)包人未按照約定支付價款的,承包人可以催告發(fā)包人在合理期限內(nèi)支付價款。發(fā)包人逾期不支付的，除按照建設(shè)工程的性質(zhì)，不宜折價、拍賣的以外，承包人可以與發(fā)包人協(xié)議將該工程折價，也可以申請人民法院將該工程依法拍賣。 第十八條 利息從應(yīng)付工程價款之日計付。 第二十三條 當(dāng)事人對部分案件事實有爭議的，僅對有爭議的事實進(jìn)行鑒定但爭議事實范圍不能確定，或者雙方當(dāng)事人請求對全部事實鑒定的除外。逾期未答復(fù)的，竣工結(jié)算文件視為已被認(rèn)可。 當(dāng)事人對部分工程款結(jié)算已經(jīng)雙方確認(rèn)的，不得因一方當(dāng)事人的反悔而對確認(rèn)部分的工程進(jìn)行重新估價或鑒定， 對雙方未確認(rèn)的部分，可以由雙方當(dāng)事人共同委托工程造價審計機構(gòu)進(jìn)行審計。 二司法實踐中不盡人意的地方 參考很多建筑工程工程款結(jié)算案例，當(dāng)前,很多地方法院出于地方保護(hù)主義等案外因素，在工程款結(jié)算中，很多案例并不尊重當(dāng)事人的合同約定、甚至對雙方已經(jīng)達(dá)成的結(jié)算協(xié)議書，所確認(rèn)的工程款都不予以考慮，法院經(jīng)常委托中介鑒定機構(gòu)對工程價進(jìn)行審計，而且，往往根據(jù)審計價格進(jìn)行判決。 二、工期延誤法律分析 從以上法律可以看出 當(dāng)前，我國法律對工期延誤問題規(guī)定得較為概括。 對于因第三方原因所導(dǎo)致的工期延誤，一般應(yīng)由承包方先向發(fā)包方承擔(dān)違約責(zé)任，然后承包方向第三方追償。在承包方訴請支付工程款時，發(fā)包方通常都反訴承包方工期延誤、工程質(zhì)量不合格，而要求承包方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。如： A、 對隱蔽工程不及時驗收而導(dǎo)致的工期延誤 B、 不及時支付預(yù)付款、工程進(jìn)度款而導(dǎo)致承包人無資金施工的工期延誤 C、 對分段工程不及時驗收而導(dǎo)致的工期延誤 D、 不及時提供建筑材料、設(shè)備、場地、資金等導(dǎo)致的工期延誤 因施工人過錯而導(dǎo)致的工期延誤。發(fā)包人沒有及時檢查的，承包人可以順延工程日期，并有權(quán)要求賠償停工、窩工等損失。 對于發(fā)包方因設(shè)計變
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1