審理建設工程施工合同案件司法解釋二-全文預覽
【正文】 施行。實際施工人以發(fā)包人為被告主張權利的，人民法院可以追加轉(zhuǎn)包人或者違法分包人為本案當事人。第二十三條 進行鑒定，但爭議事實范圍不能確定，或者雙方當事人請求對全部事實鑒定的除外。承包人能夠證明發(fā)包人同意其施工，但未能提供簽證文件證明工程量發(fā)生的，可以按照當事人提供的其他證據(jù)確認實際發(fā)生的工程量。因設計變更導致建設工程的工程量或者質(zhì)量標準發(fā)生變化，當事人對該部分工程價款不能協(xié)商一致 第十七條 息。第十三條和主體結(jié)構質(zhì)量承擔民事責任。因一方違約導致合同解除的，違約方應當賠償因此而給對方造成的損失。當事人對墊資利第七條 具有勞務作業(yè)法定資質(zhì)的由請求確認無效的，不予支持。第四條 承包人非法轉(zhuǎn)包、違法分包建設工程或者沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設工程施工合同的行為無效。二○○四年十月二十五日 最高人民法院關于審理建設工程施工 合同糾紛案件適用法律問題的解釋 根據(jù)第一條 （一）（二）沒有資質(zhì)的實際施工人（三）建設工程必須進行招標而未招標或者中標無效的。不能確定實際履行合同的，可以參照后訂立的合同約定結(jié)算工程價款。 第十條【變更中標合同實質(zhì)性內(nèi)容的例外情形】 建設工程開工后，因設計變更、建設工程規(guī)劃指標調(diào)整等客觀原因，發(fā)包人與承包人變更合同工期、工程價款、工程項目性質(zhì)等約定的，不應認定為變更中標合同的實質(zhì)性內(nèi)容。 當事人約定，承包人不在約定時間內(nèi)提出工期順延申請視為工期不順延的，按照約定處理。 另一種意見：發(fā)包人將依法不屬于必須招標的工程進行招標后，與承包人另行訂立的建設工程施工合同與備案的中標合同實質(zhì)性內(nèi)容不一致的，以雙方實際履行的合同作為結(jié)算工程價款的根據(jù)。招標人無正當理由不簽訂書面合同，中標人請求招標人承擔違約賠償責任的，應予支持。 第二條【依法應認定有效的五種合同】 當事人以建設工程施工合同具有下列情形之一，主張無效的，不予支持。 一 合同效力 第一條【違法建筑施工合同無效】 當事人以建設單位未辦理建設工程規(guī)劃許可證為由，請求認定建設工程施工合同無效的，應予支持。 第四條【中標通知書的性質(zhì)】 招標人向中標人發(fā)出中標通知書后，建設工程施工合同成立。 第五條【不屬于必須招標工程進行招標的法律效果】 發(fā)包人將依法不屬于必須招標的工程進行招標后，與承包人另行訂立的建設工程施工合同與備案的中標合同實質(zhì)性內(nèi)容不一致，當事人請求以備案的中標合同作為結(jié)算工程價款根據(jù)的，應予支持。 二 工期、工程質(zhì)量 第七條【工期順延的認定】 當事人對工程日期是否應當順延有爭議的，按照施工過程中形成的簽證等書面文件確認。人民法院應當綜合備案的中標合同價款、工程性質(zhì)、施工工藝、實質(zhì)性內(nèi)容變更的程度，依據(jù)誠實信用原則認定當事人另行訂立的建設工程施工合同是否背離中標合同實質(zhì)性內(nèi)容。 第十二條【多份無效合同的結(jié)算】 當事人就同一建設工程訂立的數(shù)份施工合同均被認定無效，應當參照當事人實際履行的合同約定結(jié)算工程價款。篇二：《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》 中華人民共和國最高人民法院公告 法釋〔２００４〕１４號會議通過，現(xiàn)予公布，自２００５年１月１日起施行。因建設工程不合格造成的損失，發(fā)包人有過錯的，也應承擔相應的民事責任。第六條的部分除外。 第十條 建設工程施工合同解除后，已經(jīng)完成的建設工程質(zhì)量合格的，發(fā)包人應當按照約定支付相應的工程價款；已經(jīng)完成的建設工程質(zhì)量不合格的，參照本解釋第三條規(guī)定處理。承包人有過錯的，也應當承擔相應的過錯責任。第十六條 當事人對建設工程的計價標準或者計價方法有約定的，按照約定結(jié)算工程價款。第十九條 當事人對工程量有爭議的，按照施工過程中形成的簽證等書面文件確認。第二十一條 當事人就同一建設工程另行訂立的建設工程施工合同與經(jīng)過備案的第二十二條 定的，不予支持。第二十六條 實際施工人以轉(zhuǎn)包人、違法分包人為被告起訴的，人民法院應當依法受理。保修人與建筑物所有人或者發(fā)包人對建筑物毀損均有過錯的，各自承擔相應的責任。篇三：最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋 最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋 （法釋〔2004〕14號） 第一條：建設工程施工合同無效的情形；
教學教案相關推薦
鄂ICP備17016276號-1