水利工程維修養(yǎng)護合同示范文本(文件)
【正文】 以下主要內(nèi)容：。第14條 質(zhì)量管理。承包人應(yīng)隨時接受發(fā)包人的檢查檢驗，并為檢查檢驗提供便利的條件。以上檢查檢驗不應(yīng)影響維修養(yǎng)護的正常進行。因承包人原因達不到約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求，能返工且返工后能達到約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求的，發(fā)包人可要求承包人返工，承包人應(yīng)按發(fā)包人要求的時間返工，直到符合約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求，由承包人承擔(dān)返工費用；能返工但返工不可能達到約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求，承包人應(yīng)按發(fā)包人要求的時間返工，并承擔(dān)違約責(zé)任；不能返工的由承包人承擔(dān)違約責(zé)任。合同價格在合同書簽訂后，任何一方不得擅自改變。第18條 月維修養(yǎng)護付款申請報告的核實確認(rèn)。第19條 維修養(yǎng)護款支付。第20條 維修養(yǎng)護款結(jié)算。 變更的范圍和內(nèi)容：(1) 取消合同中任何一項工作。承包人未在2天內(nèi)答復(fù)發(fā)包人，則視為承包人已同意發(fā)包人提出的變更要求。因承包人違約必須做出的變更，因而增加的費用和工期延誤，責(zé)任由承包人承擔(dān)。承包人按合同完成某一階段或某一單項維修養(yǎng)護工作后，應(yīng)在7天內(nèi)按照發(fā)包人要求提交驗收報告(附驗收資料)；發(fā)包人應(yīng)在收到承包人提交的驗收報告后7天內(nèi)通知承包人組織驗收，驗收結(jié)果和結(jié)論作為本合同驗收申請報告的附件。、違約和索賠第24條 爭議的解決。發(fā)生爭議后，任何一方均不得以調(diào)解和仲裁或訴訟判決未果為借口拒絕或拖延按合同約定進行的工作，雙方都應(yīng)繼續(xù)履行合同。除非雙方協(xié)議將合同終止，因一方違約使合同無法履行，違約方承擔(dān)上述違約責(zé)任后仍應(yīng)繼續(xù)履行合同。 索賠申請報告應(yīng)有索賠事件發(fā)生時的有關(guān)證據(jù)以及詳細(xì)說明索賠理由和索賠費用的計算依據(jù)。發(fā)包人應(yīng)按有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和本合同有關(guān)規(guī)定，檢查、監(jiān)督上述工作的實施，對承包人故意延誤或拒絕改正的，有權(quán)責(zé)令其停工整改。第28條 不可抗力。因災(zāi)害發(fā)生的費用按下列規(guī)定由雙方分別承擔(dān)： 工程本身的損害由發(fā)包人承擔(dān)。第29條 合同的生效與終止。專用合同條款前言專用合同條款中的各條款是補充和修改通用合同條款號相同的條款或當(dāng)需要時增加新的條款，兩者應(yīng)對照閱讀。歷時總天數(shù) 天。如果雙方商定合同使用語言文字為漢語即： 本合同使用的語言文字是漢語。第7條 發(fā)包人代表。第11條 暫停工作。第15條 檢查和返工。第19條 維修養(yǎng)護款支付。7. 驗收第23條 驗收。9. 其他第27條 安全施工。工程類別：堤防工程、控導(dǎo)工程、水閘工程、泵站工程、水庫工程以及灌區(qū)工程等。 質(zhì)量管理 承包人應(yīng)建立質(zhì)量保證體系，選派有經(jīng)驗的維修養(yǎng)護技術(shù)人員對維修養(yǎng)護工作的各個環(huán)節(jié)的質(zhì)量進行檢查，及時向發(fā)包人報告檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，并提供必要的資料。第二章 工程維修養(yǎng)護標(biāo)準(zhǔn) 根據(jù)《水利工程維修養(yǎng)護考核標(biāo)準(zhǔn)》制定。 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)承包人在執(zhí)行本合同時，所有的材料、設(shè)備、維修養(yǎng)護工藝和維修養(yǎng)護工作質(zhì)量檢驗均應(yīng)符合合同技術(shù)條款所引用的國家和行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 水文氣象…….. 對外交通條件…….. 合同項目工作范圍及內(nèi)容(承包范圍及內(nèi)容)…….. 維修養(yǎng)護工作會議與報表 發(fā)包人在每周或每月定期召開周、月協(xié)調(diào)會議或?qū)ｎ}會議，檢查承包人的工作進度計劃執(zhí)行情況和維修養(yǎng)護工作質(zhì)量情況，協(xié)調(diào)解決維修養(yǎng)護工作中存在的問題。第29條 合同的生效與終止。第25條 違約。6. 變更第21條 變更。5. 合同價格與支付第17條 合同價格及調(diào)整。第13條 單項維修養(yǎng)護工作工期提前。3. 工作進度第9條 實施計劃。2. 雙方主要義務(wù)和責(zé)任第5條 發(fā)包人主要義務(wù)和責(zé)任。若還有其他構(gòu)成合同的文件時，按照簽署日期的先后，插入合同中；簽署日期在后的應(yīng)排在前面，并列出全部文件的名稱和順序。1. 詞語涵義及合同文件第1條 詞語涵義。承包期滿，維修養(yǎng)護工作終止。 造成承包人設(shè)備、機械的損壞等損失，由承包人承擔(dān)。災(zāi)害繼續(xù)發(fā)生，承包人應(yīng)每隔2天向發(fā)包人報告一次災(zāi)害情況，直到災(zāi)害結(jié)束。發(fā)生重大傷亡事故，承包人應(yīng)按有關(guān)規(guī)定立即通知發(fā)包人和
數(shù)學(xué)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1