水利工程維修養(yǎng)護合同示范文本(存儲版)
【正文】 。第12條 單項維修工作工期延誤。非上述原因造成的工期延誤，由承包人承擔(dān)責(zé)任，并按專用合同條款約定支付逾期完工違約金。 發(fā)包人為趕工提供的條件。因發(fā)包人原因增加的費用，由發(fā)包人承擔(dān)。雙方對維修養(yǎng)護質(zhì)量有爭議，可提請專用合同條款約定的部門裁定，發(fā)生的一切費用由責(zé)任方承擔(dān)。發(fā)包人在接到報告7天內(nèi)核實已完成維修養(yǎng)護工作任務(wù)和應(yīng)支付的維修養(yǎng)護款，若月維修養(yǎng)護付款申請報告需要修改，承包人應(yīng)按發(fā)包人的指示進行修改，重新提交月維修養(yǎng)護付款申請報告。發(fā)包人收到完工結(jié)算報告后應(yīng)在28天內(nèi)予以批準或提出修改意見，并在專用合同條款約定的時間內(nèi)辦理結(jié)算。第22條 確定變更價款和工期。合同期滿后14天內(nèi)承包人按照發(fā)包人要求提交驗收報告(附驗收資料)。發(fā)包人不能按合同約定履行自己的義務(wù)及發(fā)生其他使合同無法履行的行為，承包人應(yīng)及時向發(fā)包人提出書面通知，要求發(fā)包人在期限內(nèi)履行合同，否則有權(quán)暫停維修養(yǎng)護工作，直至解除合同；發(fā)包人應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，支付違約導(dǎo)致承包人增加的費用和賠償因違約給承包人造成的損失。第27條 安全施工。災(zāi)害繼續(xù)發(fā)生，承包人應(yīng)每隔2天向發(fā)包人報告一次災(zāi)害情況，直到災(zāi)害結(jié)束。承包期滿，維修養(yǎng)護工作終止。若還有其他構(gòu)成合同的文件時，按照簽署日期的先后，插入合同中；簽署日期在后的應(yīng)排在前面，并列出全部文件的名稱和順序。3. 工作進度第9條 實施計劃。5. 合同價格與支付第17條 合同價格及調(diào)整。第25條 違約。 水文氣象…….. 對外交通條件…….. 合同項目工作范圍及內(nèi)容(承包范圍及內(nèi)容)…….. 維修養(yǎng)護工作會議與報表 發(fā)包人在每周或每月定期召開周、月協(xié)調(diào)會議或?qū)ｎ}會議，檢查承包人的工作進度計劃執(zhí)行情況和維修養(yǎng)護工作質(zhì)量情況，協(xié)調(diào)解決維修養(yǎng)護工作中存在的問題。第二章 工程維修養(yǎng)護標(biāo)準 根據(jù)《水利工程維修養(yǎng)護考核標(biāo)準》制定。工程類別：堤防工程、控導(dǎo)工程、水閘工程、泵站工程、水庫工程以及灌區(qū)工程等。7. 驗收第23條 驗收。第15條 檢查和返工。第7條 發(fā)包人代表。歷時總天數(shù) 天。第29條 合同的生效與終止。第28條 不可抗力。 索賠申請報告應(yīng)有索賠事件發(fā)生時的有關(guān)證據(jù)以及詳細說明索賠理由和索賠費用的計算依據(jù)。發(fā)生爭議后，任何一方均不得以調(diào)解和仲裁或訴訟判決未果為借口拒絕或拖延按合同約定進行的工作，雙方都應(yīng)繼續(xù)履行合同。承包人按合同完成某一階段或某一單項維修養(yǎng)護工作后，應(yīng)在7天內(nèi)按照發(fā)包人要求提交驗收報告(附驗收資料)；發(fā)包人應(yīng)在收到承包人提交的驗收報告后7天內(nèi)通知承包人組織驗收，驗收結(jié)果和結(jié)論作為本合同驗收申請報告的附件。承包人未在2天內(nèi)答復(fù)發(fā)包人，則視為承包人已同意發(fā)包人提出的變更要求。第20條 維修養(yǎng)護款結(jié)算。第18條 月維修養(yǎng)護付款申請報告的核實確認。因承包人原因達不到約定的質(zhì)量標(biāo)準和要求，能返工且返工后能達到約定的質(zhì)量標(biāo)準和要求的，發(fā)包人可要求承包人返工，承包人應(yīng)按發(fā)包人要求的時間返工，直到符合約定的質(zhì)量標(biāo)準和要求，由承包人承擔(dān)返工費用；能返工但返工不可能達到約定的質(zhì)量標(biāo)準和要求，承包人應(yīng)按發(fā)包人要求的時間返工，并承擔(dān)違約責(zé)任；不能返工的由承包人承擔(dān)違約責(zé)任。承包人應(yīng)隨時接受發(fā)包人的檢查檢驗，并為檢查檢驗提供便利的條件。提前完工協(xié)議應(yīng)包括以下主要內(nèi)容：。承包人在以上情況發(fā)生后2天內(nèi)，就延誤的原因、項目內(nèi)容、延期要求和因此發(fā)生的費用向發(fā)包人提出報告，經(jīng)發(fā)包人審查確認答復(fù)。當(dāng)維修養(yǎng)護工作具備復(fù)工條件時， 應(yīng)按照發(fā)包人發(fā)出的復(fù)工通知中指定的時間復(fù)工。第9條 實施計劃。維修養(yǎng)護時做好工作現(xiàn)場地下管線和鄰近建筑物或構(gòu)筑物的保護，造成損壞時承擔(dān)因損壞而發(fā)生的一切費用。 按專用合同條款的約定向承包人按時支付維修養(yǎng)護款。 施工中必須使用技術(shù)條款規(guī)定或?qū)Ｓ煤贤瑮l款約定的國家和行業(yè)標(biāo)準以及流域機構(gòu)的規(guī)定和管理辦法；沒有相應(yīng)規(guī)定時，承包人應(yīng)按專用合同條款約定的時間和要求提出維修養(yǎng)護工藝，經(jīng)發(fā)包人批準后執(zhí)行。 天：指日歷天。：指專用合同條款中寫明的與發(fā)包人正式簽署合同的當(dāng)事人。 承包
數(shù)學(xué)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1