工程施工掛靠經(jīng)營(yíng)合同無(wú)效及法律后果(已修改)
2025-05-28 23:12 本頁(yè)面
【正文】 工程施工掛靠經(jīng)營(yíng)合同無(wú)效的法律后果 【 工程掛靠 案例】 1993年 7月 6日，鄭某某與海南省某建筑公司 (下稱建筑公司 )簽訂了《 工程承包合同 》一份，合同約定：由建筑公司組建第二工程處 (下稱工程處 )，劉某為主任，鄭某某為副主任 。工程處業(yè)務(wù)上受建筑公司領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)濟(jì)上獨(dú)立核算、自負(fù)盈虧，另立銀行帳戶 。承 包人對(duì)所承包范圍內(nèi)的施工管理全面負(fù)責(zé)，履行建筑公司與建設(shè)單位簽訂的工程合同 。在合同雙方責(zé)權(quán)條款中約定：建筑公司為工程處頒發(fā) “ 施工業(yè)務(wù)專用章 ” 及 “ 銀行支票專用章 ” ，對(duì)外聯(lián)系工程由建筑公司提供介紹信、營(yíng)業(yè)執(zhí)照及施工許可證等資質(zhì)證件，合同由建筑公司出面簽訂 。工程處對(duì)承建的工程負(fù)責(zé)，若發(fā)生質(zhì)量和人身安全事故由承包人承擔(dān)一切經(jīng)濟(jì)損失 。在經(jīng)濟(jì)關(guān)系方面，合同約定：工程處承建的工程，建設(shè)單位撥付的工程款應(yīng)首先進(jìn)入建筑公司帳戶，建筑公司才根據(jù)工程進(jìn)度撥入工程專用帳戶。工程處向建筑公司上繳管理費(fèi)按含稅工程總造價(jià)的 %預(yù)繳， 工程處上繳稅收由建筑公司統(tǒng)一辦理，從建設(shè)單位撥付的工程進(jìn)度款中扣繳。 1993年 11月 5日，某建設(shè)開(kāi)發(fā)總公司 (下稱開(kāi)發(fā)公司 )向建筑公司發(fā)出進(jìn)場(chǎng)通知書(shū)，要求該公司于 11月 12日前進(jìn)場(chǎng)，做好施工準(zhǔn)備。同年 11月 20日，建筑公司與開(kāi)發(fā)公司正式簽訂了《工程承包合同》，合同約定：由建設(shè)單位開(kāi)發(fā)公司將 “ 珠江花園新村 ” 綜合小區(qū)工程之“ 珠江花園別墅 ” 工程發(fā)包給施工單位建筑公司承建，包工包料，工程建筑面積 4， 平方米，總造價(jià)為人民幣 336萬(wàn)元。合同還約定建筑公司必須墊資到柒棟別墅施工到正負(fù) 后，建設(shè)單位 才按工程進(jìn)度予以撥款。此間，鄭某某組織施工隊(duì)進(jìn)場(chǎng)施工。后由于開(kāi)發(fā)公司資金不到位，施工現(xiàn)場(chǎng)道路阻塞及停水、停電等原因，使該工程建建停停。 1994年 10月 6日，開(kāi)發(fā)公司按工程進(jìn)度應(yīng)付給建筑公司 276， ，該司轉(zhuǎn)付給鄭某 230， 。工程停建后，建筑公司與鄭某為了向開(kāi)發(fā)公司索回拖欠的工程款和其他各項(xiàng)損失，曾于 1995年 1月 14日做了一份工程結(jié)算匯表，工程量完成計(jì) 677， 876元，現(xiàn)場(chǎng)各項(xiàng)損失計(jì) 487， 110元。合計(jì)為 1， 164， 986元。其后，建筑公司向三亞法院起訴開(kāi)發(fā)公司。 1996年 5月 2日，三亞市中級(jí)人民法院 (1996)三亞經(jīng)終字第 61號(hào)民事判決認(rèn)定該 工程造價(jià) 總結(jié)算為人民幣 561，除已付工程款外，判決開(kāi)發(fā)公司向建筑公司支付尚欠工程款 284， 利息。 1997年 7月 10日，三亞市中級(jí)人民法院 (1997)三亞經(jīng)終字第 26號(hào)終審判決又判令開(kāi)發(fā)公司向建筑公司賠償因停工造成的各項(xiàng)損失 156， 。 1998年 4月 2日，法院對(duì)開(kāi)發(fā) 公司執(zhí)行回工程款 33， 000元，鄭某某領(lǐng)取了此款。至此，建筑公司兩次共付給鄭某某工程款263， ，并按
環(huán)評(píng)公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1