【正文】 違法違紀行為或其他風(fēng)險因素，致使XXXXXXXXXXXXXXXX公司停牌、信用受損以及投標保證金被沒收等風(fēng)險，由我單位(或個人)承擔(dān)所有損失，不得以任何理由向貴公司主張權(quán)利索取該筆資金。三、如果是低價中標、中標后不愿簽訂合同等因素造成公司放棄該項目，所有損失與貴公司無關(guān)。由我單位(或個人)承擔(dān)保證金的`損失及相關(guān)的全部費用。承諾單位(人)：年 月 日保證金承諾書8甲方：乙方：本履約保證金合同由雙方于 年 月 日在 市訂立。為了明確雙方權(quán)利、義務(wù)，依據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，甲、乙雙方經(jīng)平等協(xié)商一致，訂立本合同。第一條 鑒于甲方與乙方于 簽署了施工合同，乙方在對建設(shè)工程施工合同條款已做明確了解的情況下，為保證其在建設(shè)工程施工合同中承諾的履約義務(wù)得到切實履行，愿意按本合同約定向甲方提供履約保證金。第二條 保證范圍為乙方未按建設(shè)工程施工合同約定履行義務(wù)，包括但不限于因乙方原因不能按約定竣工日期竣工、工程質(zhì)量達不到標準時應(yīng)向甲方支付的違約金或賠償?shù)?9。損失。第三條 保證金額乙方應(yīng)當(dāng)按照中標合同總金額的 %，金額：大寫人民幣 元（￥ ）作為履約保證金交付給甲方，此筆履約保證金乙方委托甲方從支付給乙方的合同預(yù)付工程款中扣除。第四條 保證方式為履約保證金可無條件并不可撤銷地等額抵銷乙方因建設(shè)工程施工合同應(yīng)向甲方支付的違約金或損失賠償額。第五條 保證期間自本合同生效之日起至建設(shè)工程竣工驗收合格后 7日內(nèi)。保證期滿乙方如約履行建設(shè)工程施工合同的，由甲方通知銀行直接將履約保證金（無息）劃回乙方賬戶。第六條 乙方向甲方提供履約保證金后，甲方也應(yīng)向乙方提供有利于建設(shè)工程施工合同支付的資金證明。第七條 爭議的解決本合同適用中華人民共和國有關(guān)法律，在本合同履行中，如發(fā)生爭議、糾紛，有關(guān)各方首先應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商無法解決時，雙方同意在項目建設(shè)工程所在地人民法院提起訴訟。第八條 生效條件本合同自雙方的法定代表人或其授權(quán)代理人簽字、加蓋公章并乙方交付履約保證金之日起生效。第九條 其他 本合同一式貳份，具有相同法律效力。甲方執(zhí)壹份，乙方執(zhí)壹份。甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：法定代表人或授權(quán)代理人（簽字）： 法定代表人或授權(quán)代理人（簽字）：保證金承諾書9“只要是侵害了老百姓利益的事，我們一定會管到底的`。”我趕緊表明態(tài)度，電話那頭這才緩和了情緒說出了要舉報的問題：“這幾年村民想要申請危房改造項目，都要向胡黎明交保證金才能順利申請到項目……”電話舉報的問題具體，掛了電話，整理好電話記錄，我立即向巡察組葉組長進行了匯報。巡察組隨即召開組務(wù)會討論，決定進行深入了解。因為正值農(nóng)忙季節(jié)，我們一致認為采取抽樣核實的辦法較為妥當(dāng)。到鄉(xiāng)城建所調(diào)取了20__年以來麥地村委會申請危房改造的村民名單，打聽好抽樣的10戶村民的地塊位置后，我們便開始在山地里挨個走訪。連續(xù)走訪幾戶都沒有得到有價值的線索，我們心里不由打起了鼓。這時在自留地里找到了老楊，葉組長直接問道：“你20__年申請危改項目后，村委會有沒有向你收過保證金呀?”保證金承諾書10根據(jù)《旅行社條例》規(guī)定，旅行社(經(jīng)營許可號)須依法繳納xx萬元人民幣(金額大寫：xx)的旅行社質(zhì)量保證金。按照我行和該旅行社(以下簡稱申請人)簽訂的協(xié)議(編號為)，我行作出如下承諾，保證申請人支付：申請人因違反旅游合同約定，侵害旅游者合法權(quán)益，經(jīng)旅游行政管理部門查證屬實。申請人因解散、破產(chǎn)或者因其他原因造成旅游者預(yù)交旅游費損失。按照人民法院的判決、裁定或仲裁機構(gòu)的裁決，申請人須賠償旅游者的損失。如果申請人屆時沒有支付上述費用或損失，我行保證在收到旅游行政管理部門出具的《旅行社質(zhì)量保證金取款通知書》、《旅游行政管理部門劃撥旅行社質(zhì)量保證金決定書》和其他有關(guān)證明文件的5個工作日內(nèi)，在擔(dān)保額度內(nèi)履行擔(dān)保義務(wù)。本擔(dān)保承諾書有效期自20xx年xx月xx日起至20xx年xx月xx日止。承諾人：20xx年xx月xx日保證金承諾書11(招標人)：(招標代理單位)：根據(jù)《福建省招標投標條例》及《施工招標文件》(招標項目編號：號)規(guī)定，招標人應(yīng)當(dāng)在發(fā)出中標通知書后的五日內(nèi)，將投標保證金退還中標候選人以外的投標人。由于我單位屬招標人公布的中標候選人以外的39。投標人，現(xiàn)因資金周轉(zhuǎn)較為困難，為此，特要求將我公司提交的的投標保證金人民幣(大寫)元(小寫：元)于開標后的第三天起予以提前退還，我單位在你們退還投標保證金后依照本工程施工招標文件規(guī)定繼續(xù)履行下列投標擔(dān)保承諾：本承諾書聲明：我單位在本工程投標過程中，且在本工程施工招標文件規(guī)定的投標保證金退還期限內(nèi)被有關(guān)部門調(diào)查如有違法行為，致使我單位投標保證金應(yīng)當(dāng)被沒收時，我單位保證在收到?jīng)]收投標保證金通知之日起3天內(nèi)按上述退還的投標保證金金額向你們繳納沒收的投標保證金。否則，除應(yīng)當(dāng)繳納投標保證金本金外，還應(yīng)當(dāng)按照商業(yè)銀行同期貸款利率上浮百分之二十支付資金占用費。投標單位：(蓋章)法定代表人：(簽字或蓋章)XXXX年XX月XX日保證金承諾書12致：我在貴單位 招標中，做出如下鄭重承諾：如果我單位有幸中標，在與貴單位簽訂合同前，保證出具招標文件要求的履約保證金。如屆時不提供，貴單位可取消我單位的中標資格，并沒收投標保證金。承諾單位：法定代表人或授權(quán)委托代理人：年 月 日保證金承諾書13xxxx公司：本保證金作為承包人就xxxx工程施工項目所簽定合同的履約保證金。履約保證金額為合同價格的10%。承包人未能忠實地履行所有合同文件的規(guī)定和雙方此后可能作出的并同意的修改、補充和變動，包括更換或修補發(fā)包人認為有缺陷的貨物或工程缺陷（以下簡稱“違約”），只要發(fā)包人確定，無論承包人有何反對，發(fā)包人將從上述金額中扣除；履約保證金項下的`任何支付應(yīng)為免稅和凈值，無論任何人以何種理由提出扣減現(xiàn)有或未來的稅金、費用或扣款，均不能從履約保證金中扣除；履約保證金構(gòu)成承包人無條件的，不可撤消的直接義務(wù)；履約保證金的有效期在工程竣工并經(jīng)有關(guān)單位驗收合格后三十（30）天內(nèi)，其保證金余額由遼寧人民廣播電臺退回給承包人，不計利息；但如果此時存在合同爭端并且未能解決，那么履約保證金有效期應(yīng)延長到上述爭端最終解決且理賠完畢后終止。我公司保證在收到中標通知書的3日內(nèi)向發(fā)包人提交履約保證金。我公司如未按招標文件的規(guī)定交納履約保證金，將自愿放棄中標項目及投標保證金。xxx20xx年xx月xx日保證金承諾書14投標保證金提前退還承諾書福建龍巖稀土工業(yè)園開發(fā)建設(shè)有限公司(招標人)：福建省建審工程項目管理咨詢有限公司(招標代理單位)：根據(jù)《福建省招標投標條例》及《福建龍巖稀土工業(yè)園白泥坑涵洞二期工程施工招標文件》(招標項目編號：(20xx)建審龍招字第005號)規(guī)定，招標人應(yīng)當(dāng)在發(fā)出中標通知書后的五日內(nèi)，將投標保證金退還中標候選人以外的投標人。由于我單位屬招標人公布的中標候選人以外的投標人，現(xiàn)因資金周轉(zhuǎn)較為困難，為此，特要求將我公司提交的福建龍巖稀土工業(yè)園白泥坑涵洞二期工程的投標保證金人民幣(大寫)壹拾叁萬元(小寫：)于開標后予以提前退還，我單位在你們退還投標保證金后依照本工程施工招標文件規(guī)定繼續(xù)履行下列投標擔(dān)保承諾：本承諾書聲明：我單位在本工程投標過程中，且在本工程施工招標文件規(guī)定的投標保證金退還期限內(nèi)被有關(guān)部門調(diào)查如有違法行為，致使我單位投標保證金應(yīng)當(dāng)被沒收時，我單位保證在收到?jīng)]收投標保證金通知之日起3天內(nèi)按上述退還的`投標保證金金額向你們繳納沒收的投標保證金。否則，除應(yīng)當(dāng)繳納投標保證金本金外，還應(yīng)當(dāng)按照商業(yè)銀行同期貸款利率上浮百分之二十支付資金占用費。投標單位：(蓋章)法定代表人：(簽字或蓋章)xx年xx月xx日注：中標候選人以外的投標人若需提前退還投標保證金時應(yīng)提供此承諾書。中標候選人的投標保證金不得提前退還。承諾人：XXXxx年xx月xx日保證金承諾書15清理建設(shè)領(lǐng)域工程款和農(nóng)民工工資工作，事關(guān)人民群眾切身利益，事關(guān)社會公平正義，事關(guān)社會和諧穩(wěn)定，事關(guān)經(jīng)濟和社會發(fā)展全局。為維護建設(shè)市場秩序，構(gòu)建行業(yè)自律環(huán)境，提高社會公德力和企業(yè)誠信度， 在 工程建設(shè)中，我們承諾：一、嚴格按照《建筑法》等法律、法規(guī)進行工程建設(shè)活動，保證：本工程建設(shè)資金到位率符合規(guī)定要求；嚴格按照批準的項目建設(shè)規(guī)模、內(nèi)容、標準進行建設(shè)；按規(guī)定招標發(fā)包，不將工程肢體發(fā)包或發(fā)包給不具有相應(yīng)資質(zhì)的組織或個人；按照《承包合同》約定，及時、足額支付工程預(yù)付款，進度款；按照《建設(shè)工程價款決算辦法》規(guī)定，按時完成工程結(jié)算審計（審核），并按有關(guān)規(guī)定和合同約定及時與施工企業(yè)結(jié)清工程價款。二、認真履行建設(shè)（開發(fā)）單位在清欠工作中的責(zé)任和義務(wù)，保證：對施工企業(yè)農(nóng)民工工資支付承擔(dān)監(jiān)管責(zé)任，監(jiān)督、檢查、督促施工企業(yè)及時、足額支付農(nóng)民工工資；因我單位未按《承包合同》約定支付工程款，導(dǎo)致施工企業(yè)停工并因此造成的工期延誤和施工企業(yè)損失，我單位承擔(dān)全部責(zé)任；施工企業(yè)拖欠農(nóng)民工工資且拒不支付的，我單位同意縣清欠辦動用預(yù)存的履約保證金先行墊付。三、主動接受縣清欠辦、縣建設(shè)局的全方位監(jiān)督，若發(fā)生因我單位違反上述保證事項造成拖欠工程款或農(nóng)民工工資的，我單位承擔(dān)全部責(zé)任，并無條件同意縣清欠辦動用我單位預(yù)存的`履約保證金先行墊付拖欠的工程款或農(nóng)民工工資，并自愿接受縣清欠辦，縣建設(shè)局的處罰。承諾人：單位（章）