鋼結構安裝承包合同-文庫吧
2024-10-25 03:02 本頁面
【正文】 萬元人民幣的處罰（付款方法及細則另見合同補充）工期延誤是指：（1）外界因素對施工進度造成的影響，如一周內停電水造成等工累計超過8小時甲方予以順延。（2）因甲方原因對施工進度造成影響。如不能及時辦理有關手續(xù)，不能及時提供施工圖紙，設計變更而引起甲方返工，變更手續(xù)辦理不及時，造成乙方等工及因違反本合同條款造成的其他影響等，乙方在這類情況發(fā)生后5天內，就延誤的內容和由此發(fā)生的經(jīng)濟支出、工期延誤天數(shù)，向甲方代表提出報告，甲方應在5天內給予答復，逾期可視為確認。（3）非乙方原因造成的工期延誤，由甲方代表在5天內簽證認可，工期相應順延。逾期視作認可。第11條 檢查和返工在工程竣工前10天，乙方應通知甲方對乙方施工的項目進行檢查，如發(fā)生有遺漏項目施工質量等問題，甲方應立即通知乙方進行返工。乙方在接到甲方的整改或返工通知后，應及時予以實施，待全部完成后，方可作為正式竣工。第12條 工程質量等級本工程施工質量的評定以質量監(jiān)督站為準。第13條 隱蔽工作驗收隱蔽工程驗收按市有關規(guī)定執(zhí)行，需驗收的部位按驗收規(guī)范確定。第14條 合同價款及調整本工程包干價為元人民幣。圖紙變更則相應調整。第15條 工程預付款、工程款支付及結算本工程工程款支付及結算方法根據(jù)工程進度，分段付款。工程款支付，工程款分四階段支付（1）工程開工前，支付備料款元。（2）工程量完成至鋼結構進場安裝后5天內支付總價的 %（3）工程量完成至鋼結構主體后5天內支付到總價的 %；（4）工程量完成至鋼結構維護、保溫安裝結束后5天內支付到總價的 %；（5）竣工后30天內支付到總價的 %，其余作為預留保修金。（6）預留保修金在保修期后無息返還。第16條 材料供應本工程大材料由甲方供應，乙方采購的主要成品及半成品及輔料須先征得甲方認可，方可定貨采購。第17條 竣工驗收工程竣工時，乙方應向甲方提交符合市建管局要求的全套竣工資料一套乙方應提前15天通知甲方進行竣工驗收，甲方應召集各有關方面人員參加驗收。工程竣工后，乙方應向甲方提交二套竣工圖?？⒐D編制的要求按市建設工程檔案管理辦法執(zhí)行。第18條 保修保修內容、范圍：乙方承包范圍內的全部工程內容，和其它確屬乙方施工質量問題的均屬乙方保修范圍。保修期限：自竣工驗收通過之日起一年。在保修期限內，乙方對施工質量問題免費維修，在保修期限之外或非因乙方責任造成的修理由甲方支付費用。有關保修細則，雙方另定協(xié)議。第19條 爭議雙方應嚴格執(zhí)行合同條款，并本著友好合作的精神，處理合同期間的各類問題，盡量避免爭議或糾紛。如果發(fā)生爭議，按下列 原則處理：雙方發(fā)生爭議，首先由雙方的上級主管部門調解。在一方提出調解要求后的10天內，雙方應保證合同的繼續(xù)執(zhí)行。雙方接受調解結果，應在調解作出后2天內執(zhí)行。對調解的結果不能接受，或由于一方不執(zhí)行調解結果使調解結果無法執(zhí)行，任何一方可在調解作出7天后提請本工程所在地工商行政管理機關進行仲裁。如任何一方不接受仲裁，可要求法院判決。第20條 違約如有違約，應按合同法的原則，由違約一方承擔違約責任并向對方支付違約金。第21條 安全施工和文明施工乙方應嚴格執(zhí)行上級有關部門的安全生產(chǎn)規(guī)定，因施工造成工傷事故由乙方負責。乙方應根據(jù)本工程的員工作好安全、文明施工教育。乙方應嚴格執(zhí)行上級有關部門的文明施工規(guī)定，否則發(fā)生的一切費用及造成的損失由乙方負責。第22條 不可抗力因不可抗力，工程造成工期延誤和工程破壞，雙方另行協(xié)商處理。第23條 合同的生效和終止本合同自雙方蓋章之日起生效，至保修期滿后終止。第24條 合同份數(shù)本合同正本一式二份，雙方各執(zhí)一份。甲方（蓋章）乙方（蓋章）地址：地址：法定代表人法定代表人日期日期第三篇：鋼結構廠房制作安裝工程承包合同鋼結構廠房制作安裝工程承包合同 發(fā)包方：（以下簡稱甲方）承包方：（以下簡稱乙方）依照《中華人民共和國合同法》經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，并嚴肅履行。第一條工程項目工程名稱：工程地點：工程范圍和內容：全部工程建筑面積平方米。工程造價：全部工程施工圖預算造價人民幣元。第二條工程期限開竣工日期：依照國家頒布的工期定額，經(jīng)雙方商定，本合同工程開竣工日期如下：全部工程自年月日開工，至年月日竣工（各單項工程開、竣工日期詳見工程項目一覽表）。施工前各項準備工作，雙方應根據(jù)工程協(xié)議書中第三條規(guī)定，分別負責按照完成。在施工過程中，如遇下列情況，可順延工期。順延期限，應由雙方及時協(xié)商，簽訂協(xié)議，并報有關部門備案。（1）由于人力不可抗拒的災害，而被迫停工者；（2）因甲方變更計劃或變更施工圖，而不能繼續(xù)施工者；（3）因甲方不能按期供圖、供料、
化學相關推薦
鄂ICP備17016276號-1