【正文】 甲方、乙方對(duì)事故責(zé)任有爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)按政府有關(guān)部門認(rèn)定處理。六、 合同價(jià)款 本合同采用 [固定總價(jià)] 合同。合同價(jià)格中已經(jīng)包括完成招標(biāo)圖紙范圍內(nèi)工程所需要的：施工設(shè)備、勞務(wù)、管理、材料、安裝、維護(hù)、利潤(rùn)、稅金及政策性文件規(guī)定的各項(xiàng)應(yīng)有費(fèi)用及合同明示或暗示的所有一切風(fēng)險(xiǎn)、責(zé)任和義務(wù)的費(fèi)用。由乙方包工、包料、包機(jī)械、包管理、包質(zhì)量、包工期、包安全、包文明施工等、包驗(yàn)收等直至竣工驗(yàn)收交付使用以及維保期間的所有費(fèi)用。除下列原因外合同的固定總價(jià)均不允許改變：（1）甲方工程師有效簽證確認(rèn)的設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證：合同中已有適用于變更工程的價(jià)格，按合同已有的價(jià)格變更合同價(jià)款；合同中只有類似于變更工程的價(jià)格，可以參照類似價(jià)格變更合同介款；合同中沒有適用或類似于變更工程的價(jià)格，[由承包人提出適當(dāng)?shù)淖兏鼉r(jià)格，雙方協(xié)商并經(jīng)發(fā)包人工程師書面確認(rèn)后執(zhí)行。]或約定按其他約定的方式執(zhí)行。（2）如果直接為取消某分部分項(xiàng)工程量清單項(xiàng)目，則該項(xiàng)目?jī)r(jià)款不予支付。（3）綜合單價(jià)中包含“甲定乙供暫定價(jià)材料”的價(jià)格調(diào)整方式：原綜合單價(jià)組價(jià)方式不變，發(fā)包人根據(jù)實(shí)際選用材料的簽證價(jià)格，僅對(duì)材料價(jià)格按實(shí)進(jìn)行調(diào)整，并對(duì)材料差價(jià)部分補(bǔ)計(jì)稅金，其余費(fèi)用一律不得調(diào)整。（4）關(guān)于招標(biāo)文件中約定的可調(diào)價(jià)材料的價(jià)格調(diào)整方式： 注：項(xiàng)目公司必須根據(jù)招標(biāo)文件口徑明確約定如何調(diào)價(jià)。（5）措施費(fèi)均為稅后的包干價(jià)，不得因設(shè)計(jì)變更而調(diào)增。（6）發(fā)包人向承包人支付合同價(jià)款時(shí)，甲供材料價(jià)款及發(fā)包人墊支的其他款項(xiàng)應(yīng)按本合同專用條款約定的方式扣除。七、 合同價(jià)款的支付方式 本工程無預(yù)付款。 進(jìn)度款支付：（1） 按月支付，乙方向甲方提出當(dāng)月付款請(qǐng)求及工程量清單經(jīng)甲方確認(rèn)后 日內(nèi)，甲方向乙方支付當(dāng)月完成工程量所對(duì)應(yīng)的工程款的70%。（2） 工程竣工驗(yàn)收全部合格，竣工資料交付齊全、正確、有效、手續(xù)完備后[ ]日內(nèi)，支付至已完工程量所對(duì)應(yīng)工程款的80%。（3） 結(jié)算審計(jì)完成且甲乙雙方對(duì)結(jié)算總價(jià)款予以確認(rèn)后[ ]日內(nèi)，甲方向乙方支付至結(jié)算價(jià)款的90%；（4） 剩余10%作為質(zhì)量保修金，分二次退還：自工程竣工驗(yàn)收合格之日起一年后退還[填比例，但不超過保修金總額的60%]；剩余的質(zhì)量保修金在二年保修期（自[ ]起）滿后結(jié)清。（每次支付時(shí)扣除乙方未按約承擔(dān)保修義務(wù)而由甲方墊付的、本應(yīng)由乙方承擔(dān)的維修費(fèi)用）。（5） 甲方付款采用銀行轉(zhuǎn)帳方式，乙方必須提供相應(yīng)的正式發(fā)票。 在支付進(jìn)度款同時(shí)，乙方應(yīng)與甲方結(jié)清當(dāng)期現(xiàn)場(chǎng)施工用水電費(fèi)、生活用水電費(fèi)，否則不予支付工程進(jìn)度款。 單項(xiàng)工程變更增減合同價(jià)款在10萬元內(nèi)的，進(jìn)度款支付中不予考慮，結(jié)算時(shí)調(diào)整。八、 材料設(shè)備供應(yīng) 乙方采購(gòu)的材料、設(shè)備、苗木（1）乙方采購(gòu)的設(shè)備、材料、苗木規(guī)格、質(zhì)量應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)圖紙和本合同要求，品牌、產(chǎn)地應(yīng)與投標(biāo)書相符，若不相符，甲方及委托的監(jiān)理公司有權(quán)不予驗(yàn)收。由于材料設(shè)備質(zhì)量問題造成的損失和產(chǎn)生的費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不順延。 （2）以暫定價(jià)形式進(jìn)入投標(biāo)報(bào)價(jià)的甲定乙供材料、設(shè)備、苗木，甲方完成材料選擇、簽證價(jià)格并通知乙方后，乙方超過20天未定貨，此后該材料、設(shè)備、苗木因市場(chǎng)原因漲價(jià)造成的損失由乙方承擔(dān)。（3）以暫定價(jià)形式進(jìn)入投標(biāo)報(bào)價(jià)的甲定乙供材料、設(shè)備、苗木，乙方如認(rèn)為甲方簽證的價(jià)格不能接受，應(yīng)在接到甲方簽證價(jià)格3天內(nèi)書面通知甲方，否則甲方按此價(jià)格結(jié)算，乙方不得提出價(jià)格差異。（4）以暫定價(jià)形式進(jìn)入投標(biāo)報(bào)價(jià)的甲定乙供材料、設(shè)備、苗木，甲方證實(shí)市場(chǎng)上能夠按甲方簽證給乙方的價(jià)格購(gòu)買該材料、設(shè)備、苗木，并將有關(guān)信息通知乙方，而乙方仍拒絕購(gòu)買，則該種材料、設(shè)備、苗木改為甲方供貨，費(fèi)用按合同價(jià)格從合同價(jià)款中扣除，并向乙方收取該材料、設(shè)備、苗木采購(gòu)金額20%的違約金，由此造成的工期延誤由乙方負(fù)責(zé)?！　∽ⅲ喝缯袠?biāo)文件中約定的甲定乙供材料均已明確品牌并由乙方在投標(biāo)時(shí)自行報(bào)價(jià)，而非以暫定價(jià)形式進(jìn)入的，或本次招標(biāo)無甲定乙供暫定價(jià)材料的，前述 (2)(4)條可取消。 甲方采購(gòu)材料、設(shè)備、苗木（1）乙方應(yīng)在圖紙會(huì)審后15天內(nèi)編制甲供材料、設(shè)備、苗木供貨計(jì)劃，明確數(shù)量、規(guī)格、到貨時(shí)間，并報(bào)甲方審核，乙方不及時(shí)上報(bào)或上報(bào)材料數(shù)量、規(guī)格、到貨時(shí)間有誤，責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)。由于設(shè)計(jì)變更引起的甲供材料、設(shè)備數(shù)量、規(guī)格的變化，乙方應(yīng)在收到變更通知后5天內(nèi)書面通知甲方。如乙方因不及時(shí)上報(bào)供貨計(jì)劃而造成的工期延誤，其工期責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)。（2）結(jié)算時(shí)甲供材料、設(shè)備、苗木的核定用量按當(dāng)?shù)囟~規(guī)定的消耗量計(jì)算，若定額無相關(guān)規(guī)定，雙方在現(xiàn)場(chǎng)作樣板實(shí)測(cè)確定。（3）甲供材料、設(shè)備、苗木按甲方“實(shí)際采購(gòu)價(jià)格”、“核定用量”計(jì)入合同結(jié)算總價(jià)，僅計(jì)稅金后（不計(jì)其他任何費(fèi)用），按照“實(shí)際采購(gòu)價(jià)格”、“核定用量”計(jì)算所得價(jià)款退還給甲方。若乙方在工程中用量少于工程結(jié)算核定用量，甲方不補(bǔ)償節(jié)約的材料設(shè)備費(fèi)用。屬乙方超額訂購(gòu)或超額使用的，使用量大于核定用量，則超出部分用量由乙方承擔(dān)，超出部分對(duì)應(yīng)的材料、設(shè)備、苗木價(jià)款在工程結(jié)算款中扣除。九、 工程變更工程設(shè)計(jì)變更乙方對(duì)原設(shè)計(jì)進(jìn)行變更，須取得甲方書面批準(zhǔn)。因擅自變更設(shè)計(jì)發(fā)生的費(fèi)用和由此導(dǎo)致甲方的直接損失，由乙方承擔(dān)，延誤工期不予順延。施工中甲方對(duì)原設(shè)計(jì)進(jìn)行變更，應(yīng)向乙方發(fā)出書面變更通知，乙方應(yīng)無條件按甲方書面的變更通知進(jìn)行變更。應(yīng)甲方要求的變更導(dǎo)致的費(fèi)用增加和乙方的損失，由甲方承擔(dān)，延誤的工期相應(yīng)順延。 確定變更價(jià)款（1） 設(shè)計(jì)變更只涉及工程量的變動(dòng)，則增減工程量對(duì)應(yīng)的單價(jià)為合同中已有的價(jià)格，工程量結(jié)算時(shí)按實(shí)際調(diào)整。（2） 設(shè)計(jì)變更涉及新增項(xiàng)目，原合同中無適用的價(jià)格，則乙方在收到相關(guān)變更《工程聯(lián)系單》后3天內(nèi)，向甲方提出確定新增項(xiàng)目單價(jià)的報(bào)告，若合同中有相似與新增項(xiàng)目的價(jià)格，則參照類似價(jià)格確定新增項(xiàng)目單價(jià)；若合同中無類似價(jià)格，則雙方協(xié)商確定。工程量結(jié)算時(shí)按實(shí)際調(diào)整。十、 竣工驗(yàn)收及結(jié)算 竣工驗(yàn)收（1）乙方在完成合同約定的所有施工內(nèi)容后，在甲方規(guī)定的時(shí)間內(nèi)撤除全部施工人員、機(jī)械設(shè)備和剩余材料（除工程收尾所需的以外），并將所有承包范圍內(nèi)工程清理干凈，如乙方不能及時(shí)拆除或清理，造成的費(fèi)用均由乙方承擔(dān)。（2）綠化驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（驗(yàn)收時(shí)間和存活率）。（a）承包人在負(fù)責(zé)完成從植物初始種植到缺陷責(zé)任期終止這段時(shí)間內(nèi)的養(yǎng)護(hù)和管理工作，向監(jiān)理工程師提示綠化工程的竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。（b）承包人責(zé)任期終止之后的驗(yàn)收：所有栽植的樹木和花草期栽植的位置、規(guī)格應(yīng)符合圖紙的要求其存活率為100%。（3）其他工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)按現(xiàn)行國(guó)家規(guī)范及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)?？⒐そY(jié)算（1）工程量計(jì)量：各專業(yè)工程的計(jì)量應(yīng)以圖紙及有效的設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單為依據(jù)，對(duì)苗木實(shí)際成活數(shù)是否符合設(shè)計(jì)要求進(jìn)行復(fù)核，經(jīng)驗(yàn)收符合后若實(shí)際數(shù)量小于設(shè)計(jì)要求則按實(shí)際數(shù)量計(jì)算，若超過設(shè)計(jì)要求數(shù)量，超過部分不予計(jì)量。植物丟失、損壞或枯死的樹木和花草不得重復(fù)計(jì)量，為使植物成活而進(jìn)行的所有換土不單獨(dú)計(jì)量（已視其進(jìn)入各項(xiàng)目單價(jià)之中）。（2）主體工程通過竣工驗(yàn)收后28天內(nèi)，乙方應(yīng)按本合同第六條約定的固定價(jià)款調(diào)整方式和本條本款第（1）項(xiàng)約定的工程量計(jì)量方法計(jì)算結(jié)算價(jià)款，并將有乙方蓋章、法人代表簽字、并有概預(yù)算編制人員蓋章的結(jié)算報(bào)告及完整、有效的結(jié)算資料提交給甲方。（3）甲方自收到完整、有效的結(jié)算資料之日起60天內(nèi)完成內(nèi)部審核，并將乙方提交的全部結(jié)算資料移交給具有相應(yīng)審價(jià)資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)依據(jù)其審價(jià)程序進(jìn)行建設(shè)工程審價(jià)，并按期向甲方、乙方提交工程竣工結(jié)算審核報(bào)告。甲乙雙方對(duì)中介機(jī)構(gòu)提交的工程竣工結(jié)算審核報(bào)告無異議的，應(yīng)共同進(jìn)行書面確認(rèn)，則經(jīng)雙方確認(rèn)的結(jié)算審核報(bào)告審定價(jià)款為工程結(jié)算總價(jià)款；若雙方對(duì)中介機(jī)構(gòu)提交的工程竣工結(jié)算審核報(bào)告有異議且經(jīng)協(xié)商仍達(dá)不成一致意見，則按照合同爭(zhēng)議方式處理。（4）審價(jià)服務(wù)收費(fèi)中的基本費(fèi)由甲方承擔(dān)，核減超過送審造價(jià)的5％及核增而收取的追加費(fèi)用由乙方承擔(dān)，甲方從應(yīng)付工程價(jià)款中扣除。（5）竣工結(jié)算價(jià)款書面確認(rèn)后15天，乙方提供已經(jīng)收款明細(xì)表，會(huì)同甲方對(duì)已經(jīng)支付的工程價(jià)款、未付的剩余工程結(jié)算價(jià)款進(jìn)行對(duì)帳并確認(rèn)，多退少補(bǔ)；保留[10%]作為工程質(zhì)量保修金后，付清剩余的工程結(jié)算價(jià)款。十一、爭(zhēng)議與違約責(zé)任：違約（1）工期：施工過程中由于乙方原因造成工期延誤，每逾期一天，須按工程承包總金額的1‰向甲方支付違約金，并承擔(dān)因此給造成的一切損失；如甲方原因造成工期延誤，經(jīng)監(jiān)理公司和甲方確認(rèn)后，工期相應(yīng)順延，但甲方不承擔(dān)任何費(fèi)用。（2）質(zhì)量：如因乙方原因引起工程質(zhì)量不合格，未通過相關(guān)驗(yàn)收，乙方必須立即整改，直至質(zhì)量達(dá)到合格為止，同時(shí)向甲方支付與質(zhì)量履約保證金等額的違約金，如因此給甲方造成其他損失的，乙方應(yīng)據(jù)實(shí)賠償。爭(zhēng)議（1）雙方約定，在合同履行過程中產(chǎn)生爭(zhēng)議時(shí)，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成提交工程所在地人民法院訴訟解決。（2）對(duì)于不存在爭(zhēng)議的部分，雙方在訴訟期間仍應(yīng)繼續(xù)履行。在人民法院判決、裁定前乙方不得停工，且不得以此為由拖延工期。十二、保險(xiǎn)乙方承諾：為一