【正文】 責向發(fā)包人的上級或有管理資質(zhì)的設(shè)計審批部門完成報批手續(xù)。 30．某工程項目的設(shè)計合同，設(shè)計人提交了初步設(shè)計文件并完成了部分施工圖設(shè)計任務(wù)。由于環(huán)境影響評價未獲得批準，該項目被迫暫停，此時設(shè)計合同履行的時 間接近合同約定期限的一半，設(shè)計工作已完成全部任務(wù)的 60％。若合同終止，發(fā)包人應向設(shè)計人支付（ ）。 A．合同約定設(shè)計費的 60％ B．雙倍定金作為賠償 C．合同約定設(shè)計費的一半 D．合同約定的全部設(shè)計費 答案： D 解析： P102 環(huán)境影響評價未獲得批準導致項目暫停屬于發(fā)包人的責任，若合同終止，發(fā)包人應承擔因發(fā)包人原因要求解除合同的違約責任，即在合同履行期間，發(fā)包人要求終止或解除合同，設(shè)計人未開始設(shè)計工作的，不退還發(fā)包人已付的定金；已開始設(shè)計工作的，發(fā)包人應根據(jù)設(shè)計人已進行的實際工作量 ，不足一半時，按該階段設(shè)計費的一半支付；超過一半時，按該階段設(shè)計費的全部支付。因此本題不應按照合同的期限考慮，應按照設(shè)計人完成的工作量考慮，由于工作量已經(jīng)超過一半，故應支付合同約定的全部設(shè)計費。 31．某施工合同履行中，發(fā)包人派駐施工現(xiàn)場的代表甲平時很少參與管理，都由發(fā)包人的員工乙對承包人完成的工程量確認并以甲的名義簽字后支付工程款，但乙并未獲得發(fā)包人法定代表人的書面授權(quán)。工程竣工結(jié)算時，甲對乙確認的其中幾項進度款提出異議。此時，對已支付的工程款（ ）。 A．經(jīng)乙簽字的均無效，全部由甲重新確認 B．經(jīng)甲確認的有效，甲不予確認的無效 C．經(jīng)乙簽字的全部有效 D．需委托造價管理部門確定 答案： B 解析： P8 根據(jù)題意，乙的行為屬于無權(quán)代理行為，即乙的行為沒有代理權(quán)而以甲的名義進行民事、經(jīng)濟活動。無權(quán)代理包括以下幾種情況：（ 1）沒有代理權(quán)而為代理行為；（ 2）超越代理權(quán)限為代理行為；（ 3）代理權(quán)終止為代理行為。乙屬于超越代理權(quán)限為代理行為。對于無權(quán)代理行為，被代理人可以根據(jù)無權(quán)代理行為的后果對自己有利或不利的原則，行使 “追認權(quán) ”或 “拒絕權(quán) ”。行使追認權(quán)后．將無權(quán)代理行為轉(zhuǎn)化為合法的代理行 為。 32．下列施工合同文件中，解釋順序優(yōu)先的是（ ）。 A．中標通知書 B．投標書 C．施工合同專用條款 D．規(guī)范 答案： A 解析： P110 在協(xié)議書和通用條款中規(guī)定，對合同當事人雙方有約束力的合同文件包括簽訂合同時已形成的文件和履行過程中構(gòu)成對雙方有約束力的文件兩大部分。其中訂立合同時已形成的文件包括：（ 1）施工合同協(xié)議書；（ 2）中標通知書；（ 3）投標書及其附件：（ 4）施工合同專用條款；（ 5）施工合同通用條款；（ 6）標準、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件；（ 7）圖紙；（ 8）工程量清單；（ 9）工程報價單或預算書。通用條款規(guī)定，上述合同文件原則上應能夠互相解釋、互相說明。但當合同文件中出現(xiàn)含糊不清或不一致時，上面各文件的序號就是合同的優(yōu)先解釋順序。因此本題解釋順序最優(yōu)先的應是中標通知書。 33．某施工合同履行過程中，承包人發(fā)現(xiàn)由于公路管理部門的責任，連接施工場地與國道之間的道路不符合招標文件中說明的條件，則承包人由此增加的費用應由（ ）承擔。 A．公路管理部門 B．承包人 C．發(fā)包人 D．承包人與發(fā)包人共同 答案： C 解析： P111 通用條款規(guī)定開通施工場地與城鄉(xiāng) 公共道路的通道，以及專用條款約定的施工場地內(nèi)的主要交通干道，保證施工期間的暢通，滿足施工運輸?shù)男枰獙儆诎l(fā)包人應完成的工作。因此本題屬于發(fā)包人義務(wù)沒有做到，應由發(fā)包人承擔相應費用。 34．某施工合同履行過程中，由承包人負責設(shè)計的圖紙，經(jīng)工程師審核簽認后使用。一旦由于設(shè)計質(zhì)量缺陷給工程造成損失，則該損失應由（ ）承擔。 A．發(fā)包人 B．工程師 C．承包人 D．發(fā)包人與承包人共同 答案： C 解析： P113 對于由承包人設(shè)計的圖紙，包括部分由承包人負責設(shè)計的圖紙，應在合同約定的時間內(nèi)將 按規(guī)定的審查程序批準的設(shè)計文件提交工程師審核，經(jīng)過工程師簽認后才可以使用。但工程師對承包人設(shè)計的認可，不能解除承包人的設(shè)計責任。因此，造成損失應由承包人承擔。 35．施工合同履行過程中，由承包人采購的材料，使用前已按工程師的要求進行了抽檢試驗并表明質(zhì)量合格。投入使用后，工程師發(fā)現(xiàn)由于材料原因已完工程的質(zhì)量不符合標準要求，工程師要求拆除重做。則下列關(guān)于損失承擔的表述中，正確的是（ ）。 A．費用由承包人承擔，由此延誤的工期不予順延 B．費用由承包人承擔，由此延誤的工期可以順延 C．費用由發(fā)包 人承擔，由此延誤的工期不予順延 D．費用由發(fā)包人承擔，由此延誤的工期可以順延 答案： A 解析： P116 在材料和設(shè)備的使用前檢驗中，對于承包人負責采購的材料和設(shè)備在使用前，承包人應按工程師的要求進行檢驗或試驗，不合格的不得使用，檢驗或試驗費用由承包人承擔。但不論何時，工程師一經(jīng)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量達不到約定標準的工程部分，均可要求承包人返工。因承包人的原因達不到約定標準，由承包人承擔返工費用，工期不予順延。 36．某建設(shè)項目施工過程中，現(xiàn)場有甲、乙兩個分別承包的施工單位同時進行施工。當甲受到乙施工干擾時 ，甲受到的損失應（ ）。 A．向發(fā)包人索賠 B．向乙施工單位索賠 C．向監(jiān)理單位索賠 D．自行承擔 答案： A 解析： P119 同時在現(xiàn)場的幾個獨立承包人之間出現(xiàn)施工交叉干擾屬于協(xié)調(diào)管理的原因，應由發(fā)包人承擔責任。同時，由于索賠關(guān)系是建立在合同關(guān)系的基礎(chǔ)之上的，承包人只與發(fā)包人有合同關(guān)系，因此甲承包人應向發(fā)包人索賠。 37．某施工合同履行過程中，經(jīng)工程師確認質(zhì)量合格后已隱蔽的工程，工程師又要求剝露重新檢驗。重新檢驗的結(jié)果表明質(zhì)量合格，則下列關(guān)于損失承擔的表述中，正確的是（ ）。 A．發(fā)包人支付發(fā)生的全部費用，工期不予順延 B．發(fā)包人支付發(fā)生的全部費用，工期給予順延 C．承包人承擔發(fā)生的全部費用，工期給予順延 D．承包人承擔發(fā)生的全部費用，工期不予順延 答案： B 解析： P118 無論工程師是否參加了驗收，當其對某部分的工程質(zhì)量有懷疑，均可要求承包人對已經(jīng)隱蔽的工程進行重新檢驗。承包人接到通知后，應按要求進行剝離或開孔，并在檢驗后重新覆蓋或修復。重新檢驗表明質(zhì)量合格，發(fā)包人承擔由此發(fā)生的全部追加合同價款，賠償承包人損失，并相應順延工期；檢驗不合格，承包人承擔發(fā) 生的全部費用，工期不予順延。 38．施工合同履行過程中，因工程所在地發(fā)生洪災所造成的損失中，應由承包人承擔的是（ ）。 A．工程本身的損害 B．因工程損害導致的第三方財產(chǎn)損失 C．承包人的施工機械損壞 D．工程所需清理費用 答案： 解析： P124 洪災屬于不可抗力，施工合同范本通用條款規(guī)定，合同約定工期內(nèi)發(fā)生的不可抗力，因不可抗力事件導致的費用及延誤的工期由雙方按以下方法分別承擔：（ 1）工程本身的損害、因工程損害導致第三方人員傷亡和財產(chǎn)損失以及運至施工場地用于施工的材料和待安裝 的設(shè)備的損害，由發(fā)包人承擔；（選項 A、 B）（ 2）承發(fā)包雙方人員的傷亡損失，分別由各自負責；（ 3）承包人機械設(shè)備損壞及停工損失，由承包人承擔；（選項 C）（ 4）停工期間，承包人應工程師要求留在施工場地的必要的管理人員及保衛(wèi)人員的費用由發(fā)包人承擔； （ 5）工程所需清理、修復費用，由發(fā)包人承擔；（選項 D）（ 6）延誤的工期相應順延。因此本題選擇 C。 39．某施工合同履行過程中，承包人提出使用專利技術(shù)，工程師同意。則下列關(guān)于申報手續(xù)和費用承擔的表述中，正確的是（ ）。 A．發(fā)包人辦理申報手續(xù)并承擔費用 B．發(fā)包人辦理申報手續(xù)，承包人承擔費用 C．承包人辦理申報手續(xù)，發(fā)包人承擔費用 D．承包人辦理申報手續(xù)并承擔費用 答案： D 解析： P117 在施工合同履行過程中，若承包人提出使用專利技術(shù)或特殊工藝施工，應首先取得工程師認可，然后由承包人負責辦理申報手續(xù)并承擔有關(guān)費用。如果發(fā)包人要求承包人使用專利技術(shù)或特殊工藝施工，應負責辦理相應的申報手續(xù)，承擔申報、試驗、使用等費用。 40．施工合同履行過程中，發(fā)現(xiàn)在有放射、毒害性環(huán)境中施工時，承包人準備采取的相應安全防護措施（ ）。 A．需經(jīng)工程師 認可，費用由承包人承擔 B．需經(jīng)工程師認可，費用由發(fā)包人承擔 C．不需工程師認可，費用由承包人承擔 D．不需工程師認可，費用由發(fā)包人承擔 答案： B 解析： P125 對于實施爆破作業(yè)，在放射、毒害性環(huán)境中施工，及使用毒害性、腐蝕性物品施工時，承包人應在施工前 14 天內(nèi)以書面形式通知工程師，并提出相應的防護措施。經(jīng)工程師認可后實施，由發(fā)包人承擔安全防護措施費用。 41．某工程竣工驗收階段，承包人于 3 月 1 日向工程師送交了竣工驗收報告，發(fā)包人于 3 月 15 日組織生產(chǎn)設(shè)備啟動試車檢驗， 3 月 18日試車完畢后發(fā)包人、承包人、工程師和設(shè)計代表在試車記錄上簽字確認質(zhì)量合格，工程師于 3 月 20 日簽發(fā)工程移交證書。則承包商的實際竣工日應為（ ）。 A． 3 月 1 日 B． 3 月 15 日 C． 3 月 18 日 D． 3 月 20 日 答案： A 解析： P127 在竣工時間的確定中，工程竣工驗收通過，承包人送交竣工驗收報告的日期為實際竣工日期。工程按發(fā)包人要求修改后通過竣工驗收的，實際竣工 日期為承包人修改后提請發(fā)包人驗收的日期。這個日期的重要作用是用于計算承包人的實際施工期限，與合同約定的工期比較是提前竣工還是延誤竣工。 42．某材料采購合同中，雙方約定的違約金是 10 萬元。由于供貨方違約不能交貨，采購方為避免停工待料，不得不以較高價格緊急采購，為此多付價款 20萬元（無其他損失），若停工待料采購方的損失為50 萬元。供貨方應支付的違約金額為（ ）。 A． 10 萬元 B． 20 萬元 C． 30 萬元 D． 50 萬元 答案： B 解析： P135 本題屬于供貨方的違約責任，因供貨方的 原因?qū)е虏荒苋炕虿糠纸回?，應按合同約定的違約金比例乘以不能交貨部分貨款計算違約金。若違約金不足以償付采購方所受到的實際損失時，可以修改違約金的計算方法，使實際受到的損害能夠得到合理的補償。如施工承包人為了避免停工待料，不得不以較高價格緊急采購不能供應部分的貨物而受到的價差損失等。 43．在 FIDIC 的《施工合同條件》中，合同協(xié)議書應當在（ ）后簽訂。 A．開標 B．發(fā)出中標函 C．提交履約保證 D．開工 答案： C 解析： P145 FIDIC的《施工合同條件》通用條件中規(guī)定，業(yè) 主發(fā)出中標函的 28 天內(nèi)，接到承包商提交的有效履約保證后，雙方簽署的法律性標準化格式文件，即協(xié)議書。 44．在 FIDIC 的《施工合同條件》中，合同有效期是指（ ）。 A．合同約定的工期加經(jīng)批準順延的工期之和 B．合同簽字之日起至竣工之日止的期間 C．開工之日起至結(jié)清單生效之日止的期間 D．合同簽字之日起至結(jié)清單生效之日止的期間 答案： D 解析： P147 合同有效期是指自合同簽字日起至承包商提交給業(yè)主的 “結(jié)清單 ”生效日止的這段時間，在該段時間里施工承包合同對業(yè)主和承包商均具有法律約 束力。結(jié)清單生效指業(yè)主已按工程師簽發(fā)的最終支付證書中的金額付款，并退還承包商的履約保函。結(jié)清單一經(jīng)生效，承包商在合同內(nèi)享有的索賠權(quán)利也自行終止。 45．在 FIDIC的《施工合同條件》中，爭端裁決委員會的成員在與本工程有關(guān)的其他工作中（ ）。 A．不得擔任業(yè)主咨詢顧問，但提交仲裁時可任仲裁員 B．不得擔任業(yè)主咨詢顧問，提交仲裁對也不得任仲裁員 C．可以擔任業(yè)主咨詢顧問，但提交仲裁時不得任仲裁員 D．可以擔任業(yè)主咨詢顧問，提交仲裁時也可擔任仲裁員 答案： B 解析： P151 FIDIC 的《施工合同條件》中規(guī)定：（ 1）在業(yè)主與承包商雙方同意的任何時候，他們可以共同將事宜提交給爭端裁決委員會，請他們提出意見。沒有另一方的同意，任一方不得就任何事宜向爭端裁決委員會征求建議；（ 2）裁決委員會或其中的任何成員不應從業(yè)主、承包商或工程師處單方獲得任何經(jīng)濟利益或其他利益；（ 3）不得在業(yè)主、承包商或工程師處擔任咨詢顧問或其他職務(wù)；（ 4）合同爭議提交仲裁時，不能被任命為仲裁人，只能作為證人向仲裁提供爭端證據(jù)。 46．按照 FIDIC 施工合同通用條款的規(guī)定，如果由于承包商的故意違約行為給業(yè)主造成損失，則 承包商的賠償應（ ）。 A．以履約保函金額為限 B．以中標的合同金額為限 C．為業(yè)主的全部損失 D．包括業(yè)主的全部損失加違約金 答案： B 解析： P153 按照 FIDIC 施工合同通用條款的規(guī)定，在施工現(xiàn)場屬于不包括在保險范圍內(nèi)的，由于承包商的施工管理等失誤或違約行為，導致工程、業(yè)主人員的傷害及財產(chǎn)損失，應承擔責任。依據(jù)合同通用條款的規(guī)定，承包商對業(yè)主的全部責任不應超過專用條款約