【正文】 發(fā)現(xiàn)一次罰50元。且無償返工重焊。且無償返工重焊。5PE管材、管件焊口翻邊要符合技術(shù)規(guī)范要求。三、相關(guān)規(guī)定在工程施工管理中，涉及到以上經(jīng)濟(jì)獎懲條款時，由工程技術(shù)部經(jīng)理提出獎懲意見，并填寫單據(jù)，施工隊、現(xiàn)場管理員、工程技術(shù)部主管領(lǐng)導(dǎo)簽字。獎罰單據(jù)簽字后遞交公司財務(wù)管理部，由財務(wù)管理部會計主管在當(dāng)月工程款撥付時扣除。一、工程概況工程名稱：__________________工程地點：__________________二、工程范圍及內(nèi)容工程量：_______________________承包形式：_____________________三、工期開工日期：__________________竣工日期：__________________合同總工期為________工作日。四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)采用下列工程質(zhì)量達(dá)到省優(yōu)至魯班獎；工程質(zhì)量評定等級為優(yōu)良；符合國家質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)；雙方約定的標(biāo)準(zhǔn)、具體為：________________________________五、合同價款本合同工程價款結(jié)算采用下列____種方式：采用一次性包死總價的固定價格方式，總價為________，如今后涉及工程變更和增加工程量的，增加部分按實結(jié)算。按實際發(fā)生的工程量結(jié)算。（3）所有工程量必須在每月____日前，由乙方向甲方提交月統(tǒng)計報表或已完工程量報告，須經(jīng)監(jiān)理及甲方審核同意。（5）變更工程量在總承包價____%以內(nèi)，無需追加合同，超過____%，須另訂合同。（7）工程量核算確認(rèn)方式說明：完成合格工作量上報甲方審核報批，并編制統(tǒng)計報表上報監(jiān)理，取得監(jiān)理、甲方的確認(rèn)后方可。六、付款方式本工程預(yù)算款為：扣回工程預(yù)付款的方式為：工程款按____方式支付，具體為：（1）本工程無預(yù)付款；（2）按每月完成工程量統(tǒng)計報表，經(jīng)監(jiān)理、甲方審核確認(rèn)后，支付合格已完工工程款的____%；（3）總工程款的____%作為質(zhì)量保證金，若無質(zhì)量問題及其它違約情形，后支付給乙方。七、材料、設(shè)備供應(yīng)八、質(zhì)量及驗收工程質(zhì)量必須符合本協(xié)議第四條約定標(biāo)準(zhǔn)，并按現(xiàn)行國家驗收規(guī)范執(zhí)行。，且在建工程不得超過兩個，項目經(jīng)理在現(xiàn)場的時間每天不低于____小時，負(fù)責(zé)處理工程上有關(guān)事務(wù)。工程質(zhì)量驗收必須按規(guī)范進(jìn)行，所有工程資料須與工程施工同步進(jìn)行，隨時供有關(guān)部門及人員查閱，不合格資料及時修正。甲方及監(jiān)理應(yīng)在收到乙方請驗報告后小時內(nèi)驗收完畢并出具書面驗收意見。若多次發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，或經(jīng)兩次整改仍不符合要求，甲方有權(quán)根據(jù)情況要求支付違約金，嚴(yán)重的責(zé)令退場，一切損失由乙方負(fù)責(zé)。其他約定：按圖紙說明施工，達(dá)到甲方、監(jiān)理的要求，禁止隨地灑落、傾倒。乙方必須按合同工期和批準(zhǔn)的進(jìn)度計劃組織施工，接受甲方、監(jiān)理對工程進(jìn)度的監(jiān)督、檢查，工程實際進(jìn)度與計劃不符時，甲方、監(jiān)理有權(quán)責(zé)令限期改進(jìn)，乙方應(yīng)按甲方、監(jiān)理的要求提出整改措施報甲方、監(jiān)理審批后執(zhí)行，期間趕工費用由乙方自理。若乙方明顯無力按約定工期完工時，甲方有權(quán)調(diào)換施工隊伍，乙方應(yīng)在按到甲方退場通知的十日內(nèi)無條件退場，并撤出所有人員及設(shè)備，工程款按實際完成工程量的____%支付，否則甲方不支付任何款項，每拖延一天按總工程款的____‰承擔(dān)延期違約金，造成其它損失的，應(yīng)全額賠償。十、安全及文明施工與管理乙方須嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)安全操作管理規(guī)范。否則后果自負(fù)。在施工過程中發(fā)生的工傷事故或其他內(nèi)部糾紛，由乙方自行處理并承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任。乙方應(yīng)按當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)部門規(guī)定進(jìn)行施工場地標(biāo)準(zhǔn)化管理，因標(biāo)準(zhǔn)化管理不到位引起的一切處罰和損失由乙方自行承擔(dān)。十一、甲方責(zé)任按約定提供圖紙資料，及進(jìn)行圖紙技術(shù)交底。履行其它本協(xié)議約定的義務(wù)以及負(fù)責(zé)。必須服從甲方現(xiàn)場管理，遵守法律及及行政規(guī)章、遵守各項規(guī)章制度，維護(hù)甲方聲譽(yù)，如發(fā)現(xiàn)故意損害聲譽(yù)，嚴(yán)重違反紀(jì)律，違反協(xié)議內(nèi)容的行為，甲方有權(quán)給予經(jīng)濟(jì)處罰，直至終止合同。乙方不得以任何理由擅自停工或消極怠工，以及采取吵鬧、威脅等不當(dāng)手段，否則，甲方有權(quán)責(zé)令其退場，一切后果由乙方承擔(dān)。乙方應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定，主動對工程項目進(jìn)行質(zhì)量跟蹤回訪。如延誤工期，每超過一天，按合同總價款的____承擔(dān)違約金，或每天按________元向甲方支付違約金。十四、附則本協(xié)議經(jīng)雙方簽章后生效。本協(xié)議一經(jīng)簽字，雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守，如因執(zhí)行本協(xié)議發(fā)生爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成，由簽約所在地人民法院裁決。甲方（簽章）：______________________法定代表人：_____________________授權(quán)代表（簽字）：__________________________年____月____日乙方（簽章）：______________________法定代表人：_____________________授權(quán)代表（簽字）：__________________________年____月____日燃?xì)夤艿朗┕ず贤?2合同編號：（20xx）方土字第00016號定作人：xxxxxx有限公司承攬人：xxxxxxxx有限責(zé)任公司第一條承攬項目、數(shù)量、價款。施工內(nèi)容：承攬項目管溝開挖，管溝敷沙，管溝回填。路面恢復(fù)由定作人承擔(dān)。第二條 承攬人施工結(jié)束后，由定作人按本合同之約定及國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗收；工程不符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量要求的，定作人有權(quán)要求承攬人返工，直至工程質(zhì)量符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量要求。第十一條 結(jié)算方式及期限：承攬項目竣工驗收后。定作人(章)： 承攬人(章)：日期： 日期：燃?xì)夤艿朗┕ず贤?3發(fā)包單位：____________________（以下簡稱甲方）承包人：______________________（以下簡稱乙方）依照《中華人民共和國合同法》及其它有關(guān)法律、法規(guī)，遵循平等自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程承包事項協(xié)商一致，簽訂本合同。第二條：施工方案護(hù)坡（1）、基底寬________米，厚________米，自下而上慢慢收至高度為________米，受力部分需冷拉絲磚帶，外墻做磋沙（水泥標(biāo)號為____，磚要好質(zhì)量的青磚或紅磚）。（3）、完工后做圍墻10米左右。第三條：合同工期經(jīng)雙方協(xié)商確定，工程期為____日，暫定于自________年____月____日起至________年____月____日止，具體開工時間由甲方下達(dá)開工令后方可開始施工。第四條：價格及付款方式工程總承包價為________元。付款方式：竣工驗收后付________元，除總金額的百分之五質(zhì)保金外，剩余部分________付，質(zhì)保金一年滿后付清（時間按驗收合格之日起計算）。幫助協(xié)調(diào)施工現(xiàn)場的臨時用水、用電等事宜。承包人必須自行完全本合同工程，不得轉(zhuǎn)包他人。凡在施工過程中造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費用，均由乙方承擔(dān)。如驗收不合格，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)無償返工。因非甲方原因、人力不可抗拒的原因，乙方未按期完成工程內(nèi)容，每逾期一日，乙方應(yīng)向甲方支付本工程總金額百分之________的違約金；逾期超過十天，甲方有權(quán)單方面解除合同。發(fā)包單位（甲方）（蓋章）授權(quán)代理人（簽字或蓋章）：____________聯(lián)系電話：____________承包人（簽字或蓋章）：________________聯(lián)系電話：____________________年____月____日燃?xì)夤艿朗┕ず贤?4甲方：______________________________乙方：______________________________經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，甲方將______承包給乙方施工，為使工程能夠順利進(jìn)行，特訂立此協(xié)議，雙方共同遵守。以承包臨時便道的路面結(jié)構(gòu)及兩側(cè)排水溝施工以及工期、質(zhì)量、安全、文明施工的方式承包，并自行辦理相關(guān)作業(yè)手續(xù)，施工期間乙方所發(fā)生的所有費用由乙方自行支付并完成。三、甲方責(zé)任派駐現(xiàn)場代表負(fù)責(zé)工程管理和協(xié)調(diào)工作，甲方現(xiàn)場代表定為項目負(fù)責(zé)：________聯(lián)系電話：________業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)：________聯(lián)系電話：________施工負(fù)責(zé)：________聯(lián)系電話：________四、乙方責(zé)任派駐現(xiàn)場代表負(fù)責(zé)工程管理和協(xié)調(diào)工作，乙方現(xiàn)場代表指定為：項目負(fù)責(zé)：________聯(lián)系電話：________業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)：________聯(lián)系電話：________施工負(fù)責(zé)：________聯(lián)系電話：________服從甲方指揮，接受甲方監(jiān)管，按質(zhì)量完成工作；對施工安全負(fù)全部責(zé)任，對乙方人員的安全負(fù)全部責(zé)任；遵守法紀(jì)，文明施工；負(fù)責(zé)提供自乙方施工用水、電接口以后的所有乙方自用臨時水、電設(shè)施設(shè)備的提供，安裝和使用維護(hù)管理；負(fù)責(zé)乙方施工用水電的水電費；負(fù)責(zé)乙方所有人員的吃、住、交通安排；負(fù)責(zé)乙方自用臨時設(shè)施的搭建、自用工具設(shè)備的管理；道路起點接________公司路口便道，終點在一號中。1臨時路面的平整度必須嚴(yán)格按設(shè)計及施工驗收規(guī)范要求施工。1負(fù)責(zé)（______）年的工程質(zhì)量保證維護(hù)。事故維修或搶修的費用，若事故屬施工質(zhì)量問題引至，由乙方負(fù)責(zé)。因乙方責(zé)任發(fā)生安全事故，造成人員傷亡或財產(chǎn)損失的，乙方承擔(dān)一切責(zé)任，賠償損失，并罰款____元/次，屬重大安全事故的，甲方并有權(quán)終止責(zé)任書。因乙方責(zé)任工程未能按合同工期完工，乙方除需承擔(dān)甲方因此受到罰金外，并罰款____元/天，造成甲方總工期延誤超過____天的，甲方有權(quán)終止本責(zé)任書。工程途中所有機(jī)械設(shè)備以及承包方人員不得退出，不得討價還價。六、工作內(nèi)容及單價臨時便道長度暫定____m，總價____圓，結(jié)算時按實際長度按比例多除少補(bǔ)。工程款________。八、其他該協(xié)議一式四份，甲乙雙方各執(zhí)二份，未盡事宜雙方可另行協(xié)商解決；該協(xié)議自雙方簽字起生效，工程完工，工程款支付完畢后失效