【正文】 標(biāo)準(zhǔn)。第33條 保修費用 保修費用由造成質(zhì)量缺陷的責(zé)任方承擔(dān)。 因承包人原因延期竣工的，應(yīng)交付的違約金額和計算方法： 超過承諾工期承包人仍不能竣工的，%的違約金，同時發(fā)包人有權(quán)隨時與承包人解除本合同，或另行委托其他承包人完成承包人未完成工程，另行委托所增加的費用以及發(fā)包人由此而增加的管理人員開支經(jīng)過工程師確認(rèn)后全部由承包人承擔(dān)。因承包人原因，導(dǎo)致工程達(dá)不到承包人投標(biāo)文件的承諾的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，承包人應(yīng)自費修補缺陷，確保達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。結(jié)算時扣除承包人不合格部分的合同價款，同時承包人支付發(fā)包人合同結(jié)算價款5%的違約金 發(fā)包人不按時支付工程款的違約責(zé)任： 其他： 第36條 爭議解決方式本合同在履行過程中發(fā)生的爭議由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按下列第 2 種方式解決：（只能選擇一種）(1) 依法向 昌平區(qū) 人民法院起訴；(2) 提交 北京市 仲裁委員會仲裁。 因合同一方遲延履行合同后發(fā)生不可抗力的，不能免除遲延履行方的相應(yīng)責(zé)任。第40條 合同解除 雙方協(xié)商一致，可以解除合同。 　 承包人將其承包的全部工程轉(zhuǎn)包給他人或者肢解以后以分包的名義分別轉(zhuǎn)包給他人，發(fā)包人有權(quán)解除合同。 　 合同按司法程序解除后，承包人應(yīng)妥善做好已完工程和已購材料、設(shè)備的保護和移交工作，按發(fā)包人要求將自有機械設(shè)備和人員撤出施工場地。已經(jīng)訂貨的材料、設(shè)備由訂貨方負(fù)責(zé)退貨或解除訂貨合同，不能退還的貨款和因退貨、解除訂貨合同發(fā)生的費用，由發(fā)包人承擔(dān)，因未及時退貨造成的損失由責(zé)任方承擔(dān)。 合同解除后，不影響雙方在合同中約定的結(jié)算和清理條款的效力。 本合同在雙方完成了相互約定的工作內(nèi)容后即告終止。本合同副本份數(shù) 5 份，由雙方分別收持。 發(fā)包人：（公章） 承包人：（公章）住所： 住所：法定代表人： 法定代表人：委托代表人： 委托代表人：電話： 電話：傳真： 傳真：開戶銀行： 開戶銀行：賬號： 賬號：郵政編碼： 郵政編碼： 年 月 日 年 月 日合同訂立地點： 附件發(fā)包人供應(yīng)苗木材料設(shè)備一覽表序號苗木材料名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價供應(yīng)時間送達(dá)地點備注合計總價： 第 18 頁 共 18 頁