室內(nèi)裝修工程施工合同-閱讀頁(yè)
2025-05-30 04:17本頁(yè)面
【正文】 或任何形式的變相不執(zhí)行，如因承包人為方便工程施工或質(zhì)量評(píng)杯要求而進(jìn)行更改，應(yīng)經(jīng)發(fā)包人同意，由此產(chǎn)生的費(fèi)用，由承包人為方便工程施工或質(zhì)量評(píng)杯要求而進(jìn)行更改，應(yīng)經(jīng)發(fā)包人同意，由此產(chǎn)生的費(fèi)用，由承包人自行承擔(dān)。 發(fā)包人認(rèn)為符合驗(yàn)收條件的，在收到竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告3天內(nèi)，組織相關(guān)單位進(jìn)行驗(yàn)收，并在驗(yàn)收后3天內(nèi)給予認(rèn)可或提出修改意見(jiàn)，承包人按要求修改，并承擔(dān)由于自身原因造成的修改費(fèi)用。 工程竣工驗(yàn)收通過(guò)，承包人送交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的日期為時(shí)間竣工日期。 因特殊原因，發(fā)包人要求部分工程甩項(xiàng)竣工的，雙方另行簽訂甩項(xiàng)竣工協(xié)議，明確雙方責(zé)任和工程價(jià)款的支付方法。由承包人承擔(dān)的費(fèi)用由發(fā)包人從應(yīng)付承包人的工程款中扣除。十、 保修 保修期限二年，保修期自工程完成并通過(guò)竣工驗(yàn)收之日算起。 發(fā)生緊急搶修事故的，承包人在接到事故通知后，應(yīng)當(dāng)在6小時(shí)內(nèi)到達(dá)事故現(xiàn)場(chǎng)搶修，若未能及時(shí)到達(dá)則發(fā)包人可以委托他人進(jìn)行搶修，費(fèi)用（含管理費(fèi)15%）由承包人全部承擔(dān)。 保修費(fèi)用由造成質(zhì)量缺陷的責(zé)任方承擔(dān)。 若在施工中發(fā)現(xiàn)乙供施工材料的質(zhì)量等級(jí)、環(huán)保性能不符合要求（國(guó)家驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)）或以次充好，不論任何原因，也不論是否已經(jīng)對(duì)本工程造成影響，承包人必須立即停工并清除所有不符合要求的材料，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任和一切經(jīng)濟(jì)損失。發(fā)包人可視情節(jié)的嚴(yán)重程度提前終止合同，承包人應(yīng)承擔(dān)由此造成的一切責(zé)任和經(jīng)濟(jì)損失。 承包人應(yīng)按承諾的工程進(jìn)度計(jì)劃和材料采購(gòu)計(jì)劃安排備料和施工，若發(fā)包人在施工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)與進(jìn)度計(jì)劃相比有明顯延誤，且延誤時(shí)間超過(guò)5天的，發(fā)包人有權(quán)對(duì)承包人的工程進(jìn)度進(jìn)行督促，并有權(quán)對(duì)承包人處以相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰，額度不低于人民幣壹萬(wàn)元。 承包人按工期要求提前完工，按人民幣貳仟元每天進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)；承包人未按工期要求按時(shí)完工，按人民幣伍仟元每天進(jìn)行處罰。 承包人在施工過(guò)程中不論遇到何種困難（不可抗力除外），均不得以任何理由（如甲方未及時(shí)簽證設(shè)計(jì)變更費(fèi)用、材料漲價(jià)等）擅自或變相停工，否則由此造成的一切責(zé)任和經(jīng)濟(jì)損失均由承包人承擔(dān)，發(fā)包人有權(quán)按照工期處罰條例進(jìn)行相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰，在月進(jìn)度工程款支付時(shí)予以扣除。履約保證金中的40%為工程質(zhì)量履約保證金，20%為工期履約保證金，20%為安全文明施工履約保證，20%為管理人員和繼續(xù)設(shè)備到位履約保證金。履約保證金在工程竣工驗(yàn)收通過(guò)、資料齊全滿十五天后，如無(wú)違約行為為全數(shù)退還，不計(jì)利息；如有違約行為，發(fā)包人將根據(jù)違約性質(zhì)及約定比例進(jìn)行扣罰處理后退還。 本工程承包范圍包括6F多功能廳部分的裝修施工，此部分由發(fā)包人涉及確認(rèn)后實(shí)施。 發(fā)包人不允許承包人任何形式的工程分包和變相分包。 對(duì)于聯(lián)系單簽證、工程結(jié)算等時(shí)間及流程應(yīng)按發(fā)包人有關(guān)程序規(guī)定辦理。不可抗力事件的發(fā)生確系導(dǎo)致工程無(wú)法進(jìn)行的（招標(biāo)文件明確要求考慮的因素除外），可以給予工期延誤簽證，費(fèi)用不予補(bǔ)償。若雙方不能達(dá)成一致，可向滕州市人民法院起訴。本合同一式六份，發(fā)包人承包人各
規(guī)章制度相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1